This document has been provided by the International
Center for Not -for -Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public
participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civi l society leaders, government officials, and
the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL’s Online Library at https://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
for further resource s and research from countries all over the world.

Disclaimers
Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be construed to constitute legal advice . The information contained herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of its presentation, e ven reflect the most current authority. Nothing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal advi ce based upon the particular facts and circumstances presented, and nothing herein should be construed otherwise. Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not gua ranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language o fficial version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effe ct for compliance or enforcement purposes. Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include accurate and up -to-date information herein, ICNL makes no warranties or representations of any kind as to its accuracy, curr ency or completeness. You agree that access to and use of this document and the content thereof is at your own risk. ICNL disclaims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any part y involved in creating, producing or delivering thi s document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of or inability to use this document, or any errors or omissions in the content thereof.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
(Часть вторая)

(в редакции Закона РТ от 3.05.2002г.№5,
от 29.04.2006г.№181,от 3.12.2009г.№569,
от 21.07.2010г.№607,о т 03.07.2012г.№849)

РАЗДЕЛ IY. Отдельные виды обязательств

Глава 29. Купля -продажа

1. Общие положения о купле -продаже

Статья 488. Договор купли -продажи

1. По договору купли -продажи одна сторона (продавец) обязуется
передать товар в собственность (право хозяйственного ведения и
оперативного управления) другой стороне (покупателю), а покупатель
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную
сумму (це ну).
2. К продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предус –
мотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не установ –
лены специальные правила их продажи.
3. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к
продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или
характера этих прав.
4. Особенности отдельных видов договоров купли -продажи (розничной
купли -продаже, поставке товаров, поставке товаров для государственных
нужд, контрактация, э нергоснабжение, продаже недвижимости, продаже
предприятия и т. п.) определяются настоящим Кодексом или иными закона –
ми.

Статья 489. Форма договора купли -продажи

Договор купли -продажи объектов недвижимости, за исключением ука –
занных в части 1 статьи 466 настоящего Кодекса, подлежит нотариальному
удостоверению.
Договор купли -продажи объектов недвижимости подлежит государс –
твенной регистрации в соответствии со статьей 189 настоящего Кодекса.

Статья 490. Условие дог овора о товаре

1. Товаром по договору купли -продажи могут быть любые вещи с соб –
людением правил статьи 141 настоящего Кодекса.
2. Договор купли -продажи может быть заключен на наличные товары и
на товары, которые будут созданы в будущем, если ин ое не предусмотрено
настоящим Кодексом или договором.

Статья 491. Обязанности продавца по передаче товара

1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный до –
говором купли -продажи.
2. Если иное не предусмотрено договором куп ли -продажи, продавец
обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлеж –
ности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сер –
тификат качества и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми ак –
тами или договором.

Статья 492. Срок исполнения обязанности передать товар

1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупате –
лю определяется договором купли -продажи, а если договор не позволяет
определить этот срок – в соответствии с правилами, предусмотренными
статьей 335 настоящего Кодекса.
2. Договор купли -продажи признается заключенным с условием о его
исполнении к строго определенному сроку, если из договора ясно вытека –
ет, что при нарушении этого срока покупатель утрачивает интерес к ис –
полнению договора.
Продавец не вправе исполнять такой договор до наступления или
после истечения определенного в нём срока без согласия покупателя и в
том случае, если покупатель не отказался от исполнения договора.

Статья 493. Момен т исполнения обязанности продавца передать товар

1. Если иное не предусмотрено договором купли -продажи, продавца
передать товар покупателю считается исполненной в момент:
– вручения товара покупателю и указанному им лицу, если договором
предус мотрена обязанность продавца по доставке товара;
– предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар
должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахожде –
ния товара.
Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя или
указанного им лица, если он чётко идентифицирован для целей данного
договора путём маркировки, извещения, направленного покупателю, или
иным образом.
2. В случаях, когда из договора купли -продажи не вытекает обязан –
ность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его на –
хождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю
считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организа –
ции связи для доставки покупателю, если д оговором не предусмотрено
иное.

Статья 494. Обязанность продавца по сохранению проданного иму –
щества

Когда право собственности (право хозяйственного ведения или опе –
ративного управления) переходит к покупателю ранее пере дачи имущества,
продавец обязан до передачи сохранять имущество, не допуская его ухуд –
шения.
Необходимые для этого издержки покупатель обязан возместить про –
давцу, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Статья 495. Переход риска случа йной гибели товара

1. Если иное не предусмотрено договором купли -продажи, риск слу –
чайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупате –
ля с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец
считается исполнившим с вою обязанность по передаче товара покупателю.
2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, про –
данного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с мо –
мента заключения договора купли -продажи, если иное не предусмотр ено
соглашением сторон или обычаями делового оборота.
3. Условие договора о том, что риск случайной гибели или случай –
ного повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара
первому перевозчику, по требованию покупателя может быть признано су –
дом недействительным, если в момент заключения договора продавец знал
или должен был знать, что товар утрачен или повреждён, и он не сообщил
об этом покупателю.

Статья 496. Обяза нность продавца предупредить о правах третьих
лиц на продаваемое имущество

1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых
прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился
принять товар, обре менённый правами третьих лиц.
Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право
требовать уменьшения покупной цены либо расторжения договора куп –
ли -продажи и возмещения убытков, за исключением случая, когда будет
доказано, чт о покупатель знал или должен был знать о правах третьих
лиц.
2. Правила, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, соответс –
твенно применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту
его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых про –
давцу было известно, если эти притязания впоследствии признаны в уста –
новленном порядке правомерными.

Статья 497. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявле –
ния иска об изъятии товара

1. Если тре тье лицо по основанию, возникшему по исполнению дого –
вора купли -продажи предъявит к покупателю иск об изъятии товара, поку –
патель обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан
вступить в это дело на стороне покупателя.
2. Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобожда –
ет продавца от ответственности перед покупателем, если продавец дока –
жет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие про –
данного товара у покупателя.
3. Продав ец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не
принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ве –
дения дела покупателем.

Статья 498. Ответственность продавца в случае изъятия товара у
покупателя

1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям,
возникшим до исполнения договора купли -продажи, продавец обязан воз –
местить покупателю понесенные им убытки, за исключением случая, когда
покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
2. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности
или о ее ограничении в случае истребования приобретенного имущества у
покупателя третьими лицами недействительно.

Статья 499. Последствия отказа продавца передать товар

1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный то –
вар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли -прода –
жи.
2. При отказе продавца от передачи индивидуально -определенной ве –
щи покупатель вправе предъявит ь продавцу требования, предусмотренные
статьей 429 настоящего Кодекса.

Статья 500. Последствия неисполнения обязанности передать принад –
лежности и документы, относящиеся к товару

Если продавец не передает или отказывается передать покупателю
относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен
передать в соответствии с законодательством или договором (часть 2
статьи 491), покупатель вправе назначить е му разумный срок для их пе –
редачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к това –
ру, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отка –
заться от принятия товара, если иное не предусмотрено договором.

Статья 501. Количество товаров

1. Количество товаров, подлежащих передаче покупателю, предусмат –
ривается договором купли -продажи в соответствующих единицах измерения
или в денежном выражении. Условие о количестве товаров может быть сог –
ласовано путем уст ановления в договоре порядка его определения.
2. Если договор купли -продажи не позволяет определить количество
подлежащих передаче товаров, договор считается незаключенным.

Статья 502. Последствия нарушения условия договора о количестве

1. Если продавец передал в нарушение условий договора покупателю
меньшее количество товаров, чем определено договором, покупатель впра –
ве, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать
недостающее количество товаров, либо отказаться от переданных товаров
и их оплаты, а если они оплачены, – потребовать возврата уплаченной за
них денежной суммы с возмещением вреда.
2. В случае, когда продавец передал покупателю товары в количест –
ве, превышающем указанное в договоре купли -продажи, покупатель обязан
известить об этом продавца в порядке, предусмотренном частью 1 статьи
520 настоящего Кодекса. Если в разумный срок после получения сообщения
покупателя продавец не распорядится соответств ующей частью товара, по –

купатель вправе, если иное не предусмотрено договором, принять весь
товар.

Статья 503. Ассортимент товаров

1. Если по договору купли -продажи передаче подлежат товары в оп –
ределенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным
признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в
ассортименте, согласованном сторонами.
2. Если ассортимент в договоре купли -продажи не определен и в до –
говоре не установлен его порядок, но из существ а обязательства вытека –
ет, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, прода –
вец праве передать покупателю товары в ассортименте, исходя из потреб –
ностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения
договора, или отказ аться от исполнения договора.

Статья 504. Последствия нарушения условия об ассортименте товаров

1. При передачи продавцом предусмотренных договором купли -продажи
товаров в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе
отказаться от их принятия и оплаты, а если они уже оплачены, потребо –
вать возврата уплаченной денежной суммы.
2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассорти –
мент которых соответствует договору купли -продажи, товары с нарушением
ус ловий договора об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору:
принять товары, соответствующие условиям договора об ассортименте, и
отказаться от остальных товаров; отказаться от всех переданных това –
ров;
потребовать заменить товары, не соо тветствующие условию об ассор –
тименте, товарами в ассортименте, предусмотренным договором; принять
все переданные товары.
3. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует
условию договора купли -продажи или предъявлении требования о замене
товаров, не соответствующих условию об ассортименте, покупатель вправе
также отказаться от оплаты этих товаров, а если они уже оплачены, пот –
ребовать возврата уплаченной суммы.
4. Товары, не соответствующие условию договора купли -продажи об
ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок
после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.
5. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых
не соответствует договору купли -продажи, он обязан их оплатить по це –
не, согласованный с продавцом. В случае, когда продавцом не приняты
необходимые меры к согласованию цены в разумный срок, покупатель опла –
чивает товары по цене, которая в момент заключения договора при срав –
нимых обстоятель ствах обычно взымалась за аналогичные товары.
6. Правила настоящей статьи применяются, если иное непредусмотре –
но договором купли -продажи.

Статья 505. Качество товара

1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору купли -продажи.

2. При отсутствии в договоре купли -продажи условий о качестве то –
вара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей,
для которых товар такого рода обычно используется.
Если продавец при за ключении договора был поставлен покупателем в
известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан
передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии
с этими целями.
3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец
обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и
(или) описанию.
4. Если в соответствии с установленным законом порядком предус –
мотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то
продавец , осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан пе –
редать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требовани –
ям.
По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан
товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению
с обязательными требованиями, установленными в предусмотренном законом
порядке.

Статья 506. Гарантия качества

1. Товары, которые продавец обязан передать покупателю, должны
соответствовать требованиям, предусмотренны м статьей 505 настоящего
Кодекса, в момент их передачи покупателю, если иной момент определения
соответствия товаров этим требованиям не предусмотрен договором куп –
ли -продажи, и в пределах разумного срока должны быть пригодными для
целей, для которых товары такого рода обычно используются.
2. В случае, когда договором купли -продажи предусмотрено предос –
тавление продавцом гарантии качества товаров, продавец обязан передать
покупателю товары, которые должны соответствовать требо ваниям, предус –
мотренным статьей 505 настоящего Кодекса, в течение определенного пе –
риода времени, установленного договором (гарантийного срока).
3. Гарантия качества товаров распространяется и на все составляю –
щие его части (комплектующие изделия ), если иное не предусмотрено до –
говором купли -продажи.

Статья 507. Порядок исчисления гарантийного срока

1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товаров по –
купателю (статья 492), если иное не предусмотрено договором купли -про –
дажи.
2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отно –
шении которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельст –
вам, зависящим от продавца, гарантийный срок не течет до устранения
соответствующих обстоятельств продав цом при условии извещения продавца
о недостатках товаров в порядке, установленном статьёй 519 настоящего
Кодекса.
3. Если иное не предусмотрено договором купли -продажи, гарантий –
ный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку
на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком
на основное изделие.

4. При замене товара (комплектующего изделия) гарантийный срок
начинает течь заново.

Статья 508. Срок годности товара

Законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями госу –
дарственных стандартов или другими обязательными правилами может быть
определен срок, по истечении которого товар считается непригодным для
использования по назначению (срок годности) .

Статья 509. Исчисление срока годности товара

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым
со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использо –
ванию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к и спользова –
нию.

Статья 510. Проверка качества товара

1. Если законодательством или договором предусмотрена проверка
качества товара, она должна осуществляться в соответствии с установ –
ленными в них требованиями.
В случаях, когда госу дарственными стандартами, иными нормативными
актами по стандартизации установлены обязательные требования к провер –
ке качества товаров, проверка качества должна осуществляться в соот –
ветствии с содержащимися в них указаниями.
2. Если в порядке, ус тановленном частью 1 настоящей статьи, усло –
вия проверки качества товара не предусмотрены, то проверка качества
товара должна производиться в соответствии с обычаями делового оборота
или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего
передаче по договору.
3. Если законодательством, обязательными требованиями государс –
твенных стандартов, иных нормативных документов по стандартизации или
договором предусмотре на обязанность продавца проверить качество това –
ра, передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), про –
давец должен предоставить покупателю по его требованию доказательства
осуществления проверки качества товара.
4. Проверка качеств а товара продавцом и покупателем должна произ –
водиться на одних их тех же условиях.

Статья 511. Последствия передачи товара ненадлежащего качества

1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупа –
тель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему
выбору потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или вы –
являются неоднократно, либо проявляются вновь пос ле их устранения, и

других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:
отказаться от исполнения договора купли -продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной суммы;
потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соот –
ветствующим договору.
3. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в
комплект (статья 474), покупатель вправе в отношении этого товара осу –
ществить права, предусмотренные в частях 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 512. Недостатки товара, за которые отвечает продавец

1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель дока –
жет, что недостатки в товаре возникли до его передачи покупателю или
по причинам, возникшим до этого момента.
2. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гаран –
тия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет,
что недостатки в товаре возникли после их передачи покупателю вследс –
твие нарушения покупателем правил пользования това ром или его хранения
либо действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Статья 513. Сроки обнаружения недостатков в переданном товаре

1. Если иное не предусмотрено законом или договором купли -прода –
жи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками
товаров при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоя –
щей статьей.
2. Когда на товары не установлен гарантийный срок или срок год –
ности, требования, связанные с недостатками могут быть предъявлены по –
купа телем при условии, что недостатки в проданном товаре были обнару –
жены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара
покупателю, если более длительные сроки не установлены законом или до –
говором купли -продажи. Срок для выявления недос татков товара, подлежа –
щего перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня получения то –
вара в месте его назначения.
3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе
предъявить требования, связанные с недостатками товара при обнаружении
недостатков товара в течение гарантийного срока.
Если на комплектующие изделия в договоре купли -продажи установлен
гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное изд елие,
покупатель вправе предъявить требования о недостатках комплектующего
изделия при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное
изделие.
Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный
срок больше продолжительност и, чем гарантийный срок на основное изде –
лие, покупатель вправе предъявить требования о недостатках товара, ес –
ли недостатки в комплектующем изделии обнаружены в течение гарантийно –
го срока на него, независимо от истечения гарантийного срока на основ –
ное изделие.
4. В отношении товара, на который установлен срок годности, поку –
патель вправе предъявить требования о недостатках товара, если они об –
наружены в течение срока годности товара.
5. Если недостатки товара обнаружены покупателем за пр еделами га –

рантийного срока или срока годности продавец несет ответственность,
если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи
товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 514. Комплектность товара

1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий ус –
ловиям договора купли -продажи о комплектности.
2. В случае, когда договором купли -продажи не определена комп –
лектность товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплект –
ность которого определяется обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями.

Статья 515. Комплект товаров

1. Если договором купли -продажи предусмотрен а обязанность продав –
ца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комп –
лект товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи
всех товаров, включенных в комплект.
2. Если иное не предусмотрено договором купли -про дажи и не выте –
кает из существа обязательства, продавец обязан передать покупателю
все товары, входящие в комплект, одновременно.

Статья 516. Последствия передачи некомплектных товаров

1. В случае передачи некомплектных товаров (ст. 515) покупатель
вправе по своему выбору потребовать от продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены;
доукомплектования товаров в разумный срок.
2. Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупате –
ля о доукомплектовании товаров, п окупатель вправе по своему выбору:
потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;
отказаться от исполнения договора купли -продажи и потребовать
возврата уплаченной за них денежной суммы, а также возмещения убытков.
3. Последств ия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, приме –
няются и в случае нарушения продавцом обязанности передать покупателю
комплект товаров (статья 515), если иное не предусмотрено договором
купли -продажи и не вытекает из существа обязательства.

Статья 517. Тара и упаковка

1. Если иное не предусмотрено договором купли -продажи и не выте –
кает из существа обязательства продавец обязан передать покупателю то –
вары в таре и (или) упаковке, за исключением товаров, которые по свое –
му характ еру не требуют затаривания и (или) упаковки.
2. Если договором купли -продажи не определены требования к таре и
упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для
такого товара способом, а при отсутствии такового – способом, обеспе –
чивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения
и транспортирования.
3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязатель –
ные требования к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий

предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар в
таре и (или) упаковке, отвечающих этим обязательным требованиям.

Статья 518. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки
либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке

В с лучае, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар пе –
редается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре
и (или) упаковке, покупатель вправе потребовать от продавца затарить и
(или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую т ару и (или) упаков –
ку, если иное не вытекает из существа обязательства или характера то –
вара.
Вместо предъявления продавцу указанных требований, покупатель
вправе предъявить к нему также иные требования, вытекающие из передачи
товара ненадлежащего качества (статья 511).

Статья 519. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора
купли -продажи

1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий дого –
вора купли -продажи о количестве, асс ортименте, качестве, комплектнос –
ти, таре и (или) упаковке товаров в срок, предусмотренный законода –
тельством или договором, а если такой срок не установлен, – в разумный
срок после того, как нарушение соответствующего условия договора долж –
но было б ыть обнаружено, исходя из характера и назначения товаров.
2. В случае невыполнения покупателем указанной обязанности, про –
давец вправе полностью или частично отказаться от удовлетворения соот –
ветствующих требований покупателя, если докажет, что эт о повлекло не –
возможность удовлетворить его требования или влечет для продавца несо –
размерные расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы
своевременно был извещен о нарушении условий договора.
3. Если продавец знал или должен был зн ать о том, что переданные
покупателю товары не соответствуют условиям договора купли -продажи, он
не вправе ссылаться на неисполнение покупателем обязанности, предус –
мотренной частью 1 настоящей статьи.

Статья 520. Обязанность покупателя принять т овар

1. Покупатель обязан принять переданный ему товар за исключением
случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от
исполнения договора о купли -продажи.
2. В случаях, когда покупатель в нарушение законодательства или
договора купли -продажи не принимает товар или отказывается его при –
нять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или от –
казаться от исполнения договора.

Статья 521. Обязанность покупателя уплатить цену

1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, определяемой в соот –
ветствии с правилами статьи 456 настоящего Кодекса, а также совершить
за свой счет действия, которые согласно законодательству, договору или
обычно предъявляемым требованиям необходимы для осуществления платеж а.

2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она опре –
деляется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором куп –
ли -продажи.
3. Если договор купли -продажи предусматривает, что цена на товар
подлежит изменению в зависим ости от показателей, обуславливающих цену
товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен спо –
соб пересмотра цены, цена определяется, исходя из соотношения этих по –
казателей на момент исполнения обязанности по передаче товара.
Пра вила, предусмотренные настоящей частью, применяются, если иное
не установлено настоящим Кодексом, другими законодательными актами,
либо не вытекают из существа обязательства.

Статья 522. Оплата товара

1. Если из условий договора и законодате льства не вытекает обя –
занность уплатить цену в определенный срок, покупатель обязан уплатить
ее без промедления после передачи ему товара продавцом или товарорас –
порядительных документов на этот товар.
2. Если договором купли -продажи не предусмотрена рассрочка в оп –
лате переданного товара, покупатель обязан уплатить продавцу сумму в
размере полной цены переданного товара.
3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соот –
вет ствии с договором купли -продажи товар, продавец вправе потребовать
оплаты товара и уплаты процентов за пользование чужими денежными
средствами (статьи 426).
4. Если покупатель в нарушение договора купли -продажи отказывает –
ся принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребо –
вать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

Статья 523. Предварительная оплата товаров

1. В случаях, когда договором купли -продажи предусмотрена обязан –
ность покупателя уплатить цену полностью или частично до передачи про –
давцом товаров (предварительная оплата), покупатель должен произвести
оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором
не предусмотрен, – в срок, определенный в соответствии со статьей 33 5
настоящего Кодекса.
2. В случае неисполнения покупателем предусмотренной договором
обязанности по предварительной оплате товаров применяются правила,
предусмотренные статьей 353 настоящего Кодекса.
3. В случаях, когда продавец, получив ший сумму предварительной
оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товаров (492) поку –
патель вправе потребовать передачи оплаченных товаров или возврата
суммы предварительной оплаты за товары, не переданные продавцом.
Если иное не предусмотрено договором, на сумму предварительной
оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со дня, когда передача
товаров должна была быть произведена, до дня передачи товара покупате –
лю или возврата ему предварительно уплаченн ой им суммы.
4. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца упла –
чивать проценты на сумму предварительной оплаты, начиная со дня полу –
чения этой суммы от покупателя.

Статья 524. Оплата товаров, проданных в кредит

1. В случа ях, когда договором купли -продажи предусмотрена оплата
товаров через определенное время после их передачи покупателю (продажа
товаров в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предус –
мотренный договором, а если такой срок договором не преду смотрен, – в
срок, определенный в соответствии со статьей 335 настоящего Кодекса.
2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче това –
ров применяются правила, предусмотренные статьей 353 настоящего Кодек –
са.
3. В случаях , когда п окупатель, получивший товары, не исполняет
свои обязанности по их оплате, продавец вправе потребовать оплаты пе –
реданных товаров или возврата неоплаченных товаров.
Если иное не предусмотрено договором, в случаях, когда покупатель
не исполняет обязан ность по оплате переданных товаров в установленный
договором срок, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соот –
ветствии со статьей 426 настоящего Кодекса, со дня, когда товары долж –
ны были быть оплачены, до дня оплаты товаров покупателем.
4. Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уп –
лачивать проценты на сумму, соответствующие цене товара, начиная со
дня передачи товаров продавцом.
5. Продажа товаров в кредит производится по ценам, действующим на
день продажи. Последующее изменение цен на проданные в кредит товары
не влечет за собой перерасчета, если иное не предусмотрено законом.

Статья 525. Заключение договора купли -продажи в кредит

Договор о продаже товаров в кредит условием о ра ссрочке платежа
считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными усло –
виями договора купли -продажи указаны цена товара, порядок, сроки и
размеры платежей.

Статья 526. Страхование товара

1. Если договором купли -продажи преду смотрена обязанность продав –
ца или покупателя страховать товар, но при этом не определены условия
страхования и минимальная сумма, на которую товар страхуется, сумма
страхового возмещения, предусмотренная договором страхования не может
быть менее цен ы товара.
2. В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар, не осу –
ществляет страхования в соответствии с условиями договора, другая сто –
рона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной стороны воз –
мещения расходов на страхование л ибо отказаться от исполнения догово –
ра.

Статья 527. Сохранение права собственности за продавцом

1. В случаях, когда договором купли – продажи предусмотрено, что
право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за про –
давцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель
не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или
распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или

договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.
2. В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный
товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при кото –
рых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потре –
бовать от покупателя возвра тить ему товар, если иное не предусмотрено
договором.

2. Розничная купля – продажа

Статья 528. Договор розничной купли – продажи

1. По договору розничной купли -продажи продавец, осуществляющий
предпринимательскую деяте льность по продаже товаров в розницу, обязу –
ется передать покупателю товары, обычно предназначаемые для личного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью.
2. Договор розничной купли -продажи является п убличным (статья
458).

Статья 529. Публичная оферта товара

1. Содержащее все существенные условия договора розничной куп –
ли -продажи предложение товара, указанное в рекламе товара, каталогах,
а также других описаниях товара, обращенных к неопределенному кругу
лиц, признается публичной офертой (часть 2 статьи 469).
2. Выставление товаров, демонстрация их образцов или предоставле –
ние сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков и
т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой, независимо от
того, указаны ли цена и другие существенные условия договора куп –
ли -продажи, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что
соответствующие товары не предназначены для продажи.

Статья 530. Предоставление покупателю информации о товаре

1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и досто –
верную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую
установленным законом, правовыми актам и и обычно предъявляемым в роз –
ничной торговле требованиям к ее содержанию и способам предоставления.
2. Покупатель вправе до заключения договора осмотреть товар, пот –
ребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстра –
ции использ ования товара, если это не исключено ввиду характера товара
и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.
3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно
получить в месте продажи информацию о товаре, указанную в частях 1 и 2
настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убыт –
ков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора роз –
ничной купли -продажи (часть 4 статьи 477, а если договор заключен, – в
разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата
уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

Статья 531. Продажа товаров с использованием автоматов

1. В случаях, когда продажа товаров производится с использованием
автоматов, владелец автоматов обязан довести до покупателей информацию
о продавце товаров путём помещения на автомате или предоставления по –
купателям иным способом сведений о наименовании (фирменном наименова –
нии) продавца, месте его нахождения, режиме работы, а также о действи –
ях, которые необходимо совершить покупателю для получения товара.
2. Договор розничной купли -продажи с использованием автоматов
считается заключённым с момента совершения покупателем действий, необ –
ходимых для получени я товара.
3. Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец
обязан обеспечить немедленное предоставление покупателю товара или
возврат уплаченной им суммы. В случае не исполнения этой обязанности
покупатель вправе потребовать от продавца возмещения причинённых убыт –
ков.

Статья 532. Договор с условием о доставке товара покупателю

1. В случаях, когда договор розничной купли -продажи заключён с
условием о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный
дого вором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если
место передачи товара покупателем не указано – в место жительства
гражданина или место нахождения юридического лица, являющегося покупа –
телем.
2. Договор розничной купли -продажи считается исполненным продав –
цом с момента вручения товара покупателю, а при его отсутствии – любо –
му лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий
о заключении договора или об оформлении доставки товара, если иное не
предусмотрен о законодательством, договором или не вытекает из существа
обязательства.

Статья 533. Договор с условием о принятии покупателем товара в
определенный срок

1. Сторонами может быть заключен договор розничной купли -продажи
с условием о принятии покупателем товара в определенный договором
срок, в течение которого этот товар не может быть продан другому поку –
пателю.
2. Если иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или
несовершение иных необходимых дейст вия для принятия товара в опреде –
ленный договором срок может рассматриваться продавцом в качестве отка –
за покупателя от исполнения договора.
3. Дополнительные расходы продавца по обеспечению передачи товара
покупателю в определенный договором срок включаются в цену товара, ес –
ли иное не предусмотрено законодательством или договором.

Статья 534. Продажа товаров по образцам

1. Сторонами может быть заключен договор розничной купли -продажи
товара по образцу (описанию, каталогу и т.п.).
2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
такой договор считается исполненным с момента доставки товара в место,
указанное в договоре, а если место передачи товара договором не опре –

делено – с момента доставки товара покупателю по месту жительства граж –
данина или месту нахождения юридического лица.
3. Покупатель до передачи товара вправе отказаться от исполнения
договора розничной купли -продажи при условии возмещения продавцу ра –
зумных расходов, связанных с совершением действий по выполнению дого –
вора.

Статья 535. Цена и оплата товара

1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продав –
цом в момент заключения договора розничной купли -продажи, если иное не
предусмотрено законодательством или не вытекает из существа обязатель –
ства.
2. В случаях, когда договором розничной купли -продажи предусмот –
рена предварительная оплата товара (статья 416), неоплата покупателем
товара в установленный срок призна ется отказом покупателя от договора,
если иное не предусмотрено соглашением сторон.
3. К договорам розничной купли -продажи товаров в кредит, в том
числе с условием оплаты покупателем товаров в рассрочку, не подлежат
применению правила, предусмотр енные абзацем вторым пункта 3 статьи 525
настоящего Кодекса.
4. Покупатель вправе оплатить товар в любое время в пределах ус –
тановленного договором периода рассрочки его товара.

Статья 536. Обмен товаров надлежащего качества

1. Покупател ь вправе в течение четырнадцати дней с момента пере –
дачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не
объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте покупки или иных
местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар другог о размера,
формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации и т.п., произведя в
случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупа –
тель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить упла –
ченную за него цену.
Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит
удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потре –
бительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данно –
го продавца.
2. Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по
указанным в настоящей статье основаниям, определяется в порядке, уста –
новленном законом.

Статья 537. Права покупате ля в случае продажи ему товара ненадле –
жащего качества

1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если
его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору
потребовать:
замены недоброкачестве нного товара товаром надлежащего качества;
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
возмещения расходов на устранение недостатков товара;

соразмерного уменьшения покупной цены.
Покупатель вправе требовать замены технически сложного или доро –
гостоящего товара в случае существенного нарушения требований к его
качеству (ч.2 статьи 511).
2. В случае обнаружения недостатков в товаре, свойства которого
не позволяют устранить их (продовольственные товары, т овары бытовой
химии и т.п.), покупатель вправе по своему выбору потребовать замены
такого товара товаром надлежащего качества либо соразмерного уменьше –
ния покупной цены.
3. Вместо предъявления указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи
требований покупатель вправе возвратить товар ненадлежащего качества
продавцу, потребовать от него возврата уплаченной за него денежной
суммы, а также возмещения иных убытков.
При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы прода –
вец не вправе удерживать за нее сумму, на которую понизились стоимость
товара из -за полного или частичного использования товара, потери им
товарного вида и т.п.

Статья 538. Возмещение разницы в цене при замере товара, уменьше –
нии по купной цены и возврате товара ненадлежащего ка –
чества

1. При замене недоброкачественного товара на соответствующий до –
говору розничной купли -продажи товар надлежащего качества продавец не
вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной
договором, и ценой товара, существующей в момент замены товара или вы –
несения судом решения о замене товара.
2. При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но иной
по размеру, фасону, сорту и т.п. товар надле жащего качества, возмеще –
нию подлежит разница между ценой заменяемого товара в момент замены и
ценой товара, передаваемого взамен товара ненадлежащего качества.
Если требование покупателя не удовлетворено продавцом, эти цены
определяются на момент вынесения судом решения о замене товара.
3. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении по –
купной цены на товар в расчет принимается цена товара на момент предъ –
явления требования об уценке, а если требование покупателя добровольно
не удовлетворено, – на момент вынесения судом решения о соразмерном
уменьшении цены.
4. При возврате товара ненадлежащего качества продавцу покупатель
вправе потребовать возмещения разницы между ценой товара, установлен –
ной договором розничной ку пли -продажи и ценой соответствующего товара
на момент добровольного удовлетворения его требования, а если требова –
ние добровольно не удовлетворено, – на момент вынесения судом решения.

Статья 539. Ответственность продавца и исполнение обязательства в
натуре

В случае неисполнения продавцом обязательства по договору рознич –
ной купли -продажи возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают
продавца от исполнения обязательства в натуре.

Статья 540. Возмещение морального вреда

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения про –
давцом его прав, подлежат возмещению причинителям вреда при наличии
его вины. Размер возмещения вреда определяется судом, если иное не
предусмотрено законодательными акта ми.

3. Договор поставки

Статья 541. Договор поставки

По договору поставки продавец (поставщик) обязуется передать по –
купателю в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые
им товары для использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.

Статья 542. Срок действия договора поставки

1. Договор поставки может быть заключен на один год, на срок бо –
лее одного года (долгосрочный договор) или на иной срок, предусмотрен –
ный соглашением сторон.
Если в договоре срок его действия не определен, договор признает –
ся заключенным на один год.
2. Если в долгосрочном договор е количество подлежащих поставке
товаров или иные условия договора определены на год или на менее про –
должительный срок, в договоре должен быть установлен порядок согласо –
вания этих условий сторонами на последующие периоды до окончания срока
действия договора. При отсутствии в договоре такого порядка договор
признается заключенным соответственно на один год или на срок, на ко –
торый согласованы условия договора.
3. При отказе или уклонении одной из сторон долгосрочного догово –
ра от согласовани я количества подлежащих поставке товаров или иных ус –
ловий договора на последующие периода в порядке, установленном догово –
ром, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием об определе –
нии условий поставки товаров на соответствующие периоды либо о растор –
жении договора.

Статья 543. Заключения договора поставки

1. В случае, когда предложение одной стороны заключить договор
поставки направлено в форме проекта договора другой стороне, которая,
будучи согласна заключить договор на иных условиях, не позднее тридца –
ти дней после получения проекта составляет протокол разногласий и
возвращает его с подписанным договором, сторона, получившая протокол
разногласий, обязана в тридцатидневный сро к принять меры (при возмож –
ности совместно с другой стороной) к согласованию условий договора.
2. Договор считается не состоявшимся, если в течение установлен –
ного срока сторона, получившая проект договора, не приняла меры к его
заключению.

Статья 544. Периоды поставки

1. Если сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока
действия договора отдельными партиями и сроки поставки отдельных пар –
тий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны постав –
ляться равном ерными партиями помесячно, поскольку иное не вытекает из
законодательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
2. Наряду с определением периодов поставки в договоре может быть
установлен график поставки товаров (декадный, суточны й, часовой и
т.п.).
3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия по –
купателя.
Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитыва –
ются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем перио –
де.

Статья 545. Урегулирование разногласий при заключении договора
поставки

1. В случаях, когда при заключении договора поставки между сторо –
нами возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона,
предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предло –
жение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со
дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом
или не согласован сторонами, принять меры п о согласованию соответству –
ющих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отка –
зе от его заключения.
2. Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям
договора, но не принявшая мер по согласованию условий договора п остав –
ки и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в
срок, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, обязана возместить
убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора.

Статья 546. Порядок поставки товаров

1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки
(передачи) товаров покупателю по договору или лицу, указанному в дого –
воре в качестве получателя.
2. В случаях, когда договором предусмотрено право покупателя да –
вать поставщик у указания об отгрузке товаров получателям (отгрузочные
разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком
получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.
Содержание отгрузочной разнарядки и сроки ее направления покупа –
телем пос тавщику определяются договором. Если сроки направления отгру –
зочной разнарядки договором не предусмотрены, она должна быть направ –
лена поставщику не позднее, чем за тридцать дней до наступления перио –
да поставки.
3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установ –
ленный срок дает поставщику право отказаться от исполнения договора,
если иное не предусмотрено договором.

Статья 547. Доставка товаров

1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их

транспортом, предусмотренным договором, и на определенных им условиях.
Если в договоре не определено, каким видом транспорта или на ка –
ких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или
определения условий доставки товара принадлежит поставщику, поскольку
иное не вытекает из законодательства, обычаев делового оборота или су –
щества обязательства.
2. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров
покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка това –
ров).
Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров по –
купателем (получателем) должна производиться в разумный срок после по –
лучения уведомления поставщика о готовности товаров.

Статья 548. Восполнение недопоставки товаров

1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном перио –
де поставки обязан восполнить недопоставленное количество товаров в
следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора, если
иное не предусмотрено договором.
2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким по –
лучателям, указанным в договоре или в отгрузочной разнарядке покупате –
ля, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предус –
мотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в
покрытие недопоставки другим получателям и подлежат восполнению пос –
тавщиком, если иное не предусмотрено в договоре.
3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от при нятия
товаров, поставка которых просрочена, если в договоре не предусмотрено
иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, поку –
патель обязан принять и оплатить.

Статья 549. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки

1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполне –
нию, определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения
поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ас –
сортименте, установленном для того периода, в к отором допущена недо –
поставка.
2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем
предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки то –
варов другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит
восполнению , кроме случаев, когда такая поставка произведена с предва –
рительного письменного согласия покупателя.

Статья 550. Принятие товаров покупателем

1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые дейс –
твия, обеспечивающие принятие то варов, поставленных в соответствии с
договором.
2. Принятый покупателем (получателем) товар должен быть им осмот –
рен в срок, определенный законодательством, договором или обычаями де –
лового оборота.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количест –

во и качество принятых товаров в порядке, установленном законодатель –
ством, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоот –
ветствиях или недостатках товаров незамедли тельно письменно уведомить
поставщика.
3. В случае получения поставленных товаров от транспортной орга –
низации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а
так же принять эти товары от транспортной организации с соблюдением
правил, предусмотренных законодательством, регулирующими деятельность
транспорта.

Статья 551. Ответственное хранение товара, не принятого покупате –
лем

1. Ког да покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными
правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного
поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (от –
ветственное хранение) и незамедлительно уведомить пост авщика.
2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получа –
телем) на ответственное хранение, или распорядиться в разумный срок.
Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель
вправе реализовать товар или возврати ть его поставщику.
3. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с приняти –
ем товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возв –
ратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.
При этом вырученная сумма от реализации товара передается постав –
щику за вычетом причитающегося покупателю.

Статья 552. Выборка товаров

1. Если договором предусмотрена передача товаров покупателю (по –
лучателю) в месте нахождения поставщ ика (выборка), покупатель (получа –
тель) должен осмотреть передаваемые ему товары. При выявлении несоот –
ветствия товаров договору он вправе отказаться от их получения.
2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный
срок, а при его отсутствии – в разумный срок после получения уведомле –
ния поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться
от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.

Статья 553. Расчеты за поставляемые товары

1. П окупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением поряд –
ка и формы расчетов, предусмотренных договором.
2. Если в договоре предусмотрена поставка товаров отдельными час –
тями, входящими в комплект, то оплата товаров покупателем производится
посл е отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, пос –
кольку иное не установлено договором.
3. Если договором предусмотрено, что оплата товаров осуществляет –
ся получателем (плательщиком), и последний неосновательно отказался от
оплаты ли бо не произвел оплату товаров в установленный договором срок,
поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупате –
ля.

Статья 554. Тара и упаковка

Если иное не предусмотрено договором, покупатель (получатель)
обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетиро –
вания, в которых поступил товар, в порядке и сроки, установленные за –
конодательством или договором.

Статья 555. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества

1. Пок упатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежа –
щего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотрен –
ные статьей 511 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда пос –
тавщик, получивший уведомление покупателя о недостат ках поставленных
товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежа –
щего качества.
2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных
ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара
ненадлежаще го качества, возвращенного потребителем, если иное не пре –
дусмотрено договором поставки.

Статья 556. Последствия поставки некомплектных товаров

1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары с наруше –
нием условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов
либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъ –
явить поставщику требования, предусмотренные статьей 516 настоящего
Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомле –
ние покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления
доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.
2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в роз –
ницу, вправе требовать замены в разумный срок неком плектных товаров,
возвращенных потребителем, комплектными, если иное не предусмотрено
договором поставки.

Статья 557. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невы –
полнения требований об устранении недостатков товаров
или о доукомплектовании товаров

Если поставщик не поставил предусмотренное договором количество
товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачест –
венных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный сро к,
покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежа –
щего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, –
потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков
и доукомплектования товаров либо их заме ны.

Статья 558. Неустойка за недопоставку товара

Установленная законом или договором неустойка за недопоставку или
просрочку товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения
обязательства в пределах срока действия договора (статья 508), если

иной порядок взыскания неустойки не установлен законом или договором.

Статья 559. Погашение однородных обязательств по нескольким дого –
ворам поставки

1. В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется
поставщиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и
количество поставленных товаров недостаточно для погашения обязатель –
ств поставщика по всем договорам, поставле нные товары должны засчиты –
ваться в счет исполнения договора, указанного поставщиком при осущест –
влении поставки либо без промедления после поставки.
2. Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полу –
ченные по нескольким договорам по ставки, и суммы оплаты недостаточно
для погашения обязательств покупателя по всем договорам, уплаченная
сумма должна засчитываться в счет исполнения договора, указанного по –
купателем при осуществлении оплаты товаров или без промедления после
оплат ы.
3. Если поставщик или покупатель не воспользовались правами, пре –
доставленными им соответственно частями 1 и 2 настоящей статьи, испол –
нение обязательства засчитывается в погашение обязательств по догово –
ру, срок исполнения которого наступил ра нее.
Если срок исполнения обязательств по нескольким договорам насту –
пил одновременно, предоставленное исполнение засчитывается пропорцио –
нально в погашение обязательств по всем договорам.

Статья 560. Односторонний отказ от исполнения догово ра поставки

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью
или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае су –
щественного нарушения договора одной из сторон (абзац 2 части 2 статьи
482).
2. Нарушение догов ора поставщиком предполагается существенным в
случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества, с недостатками, которые
не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
3. Нарушение договора покупателем предполагается существенным в
случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
4. Соглашением сторон могут быть предусмотрены иные основания од –
ностороннего о тказа от исполнения договора поставки или одностороннего
его изменения.
5. Договор поставки считается соответственно изменённым или рас –
торгнутым с момента получения стороной уведомления другой стороны об
одностороннем отказе от исполнения договор а, если иной срок расторже –
ния или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не опре –
делён соглашением сторон.

Статья 561. Исчисление убытков при расторжении договора

1. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие на –

рушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по бо –
лее высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором,
покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в
виде разницы между установленной в дого воре ценой и ценой по совершен –
ной взамен сделке.
2. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие на –
рушения обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу
по более низкой, чем предусмотрено договором, но разумной цене, прода –
вец может предъявить покупателю требование о возмещении убытков в виде
разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной
взамен сделке.
3. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3
настоящей статьи, не освобождает сторону, не исполнившую или ненадле –
жаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков, причинен –
ных другой стороне, на основании статьи 15 настоящего Кодекса.
4. Поставка товаров для государственных нужд.

Статья 562. Основания поставки товаров для государственных нужд

1. Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на
основе государственного заказа на поставку товаров, а также заключае –
мых в соответствии с ним договоров поставк и товаров для государствен –
ных нужд. Государственными нуждами признаются определяемые в установ –
ленном законом порядке потребности, обеспечиваемые за счет средств
бюджетов финансирования.
2. К отношениям по поставке товаров для государственных нужд при –
меняются правила о договоре поставки (статьи 541 – 556), если иное не
предусмотрено правилами настоящего Кодекса.
К отношениям по поставке товаров для государственных нужд в час –
ти, не урегулированной настоящим параграфом, применяются зак оны о пос –
тавке товаров для государственных нужд.

Статья 563. Заключение договора поставки товаров для государс –
твенных нужд

1. Если государственным заказом предусмотрено, что поставка това –
ров осуществляется поставщиком (исполнителем) определяемому государс –
твенным заказчиком покупателю по договорам поставки товаров для госу –
дарственных нужд, государственный заказчик не позднее тридцатидневного
срока со дня подписания государственного к онтракта направляет постав –
щику (исполнителю) и покупателю извещение о прикреплении покупателя к
поставщику (исполнителю).
Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю),
выданное государственным заказчиком в соответствии с госуд арственным
контрактом, является основанием заключения договора поставки товаров
для государственных нужд.
2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора пос –
тавки товаров для государственных нужд покупателю, указанному в изве –
щении о прикреплении, не позднее тридцати дней со дня получения изве –
щения от государственного заказчика, если иной порядок подготовки про –
екта договора не предусмотрен государственным контрактом либо проект
договора не представлен покупателем.

3. Стор она, получившая проект договора поставки товаров для госу –
дарственных нужд, подписывает его и возвращает один экземпляр другой
стороне в течение тридцати дней со дня получения проекта, а при нали –
чии разногласий по условиям договора в этот же срок со ставляет прото –
кол разногласий и направляет его с подписанным договором другой сторо –
не.
4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки това –
ров для государственных нужд с протоколом разногласий, должна в тече –
ние тридцати дней рассм отреть разногласия, принять меры по согласова –
нию условий договора с другой стороной и известить другую сторону о
принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногла –
сий. Неурегулированные разногласия в тридцатидневный срок могут быть
переданы заинтересованной стороной на рассмотрение суда.
5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора
поставки товаров для государственных нужд, покупатель вправе обратить –
ся в суд с требованием о понуждении поставщика (и сполнителя) заключить
договор на условиях разработанного покупателем проекта договора.

Статья 564. Отказ покупателя от заключения договора поставки то –
варов для государственных нужд

1. Покупатель вправе полностью или частичн о отказаться от това –
ров, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на
их поставку.
В этом случае поставщик (исполнитель) должен незамедлительно уве –
домить государственного заказчика и вправе потребовать от него извеще –
ния о пр икреплении к другому покупателю.
2. Государственный заказчик не позднее тридцати дней со дня полу –
чения уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение о
прикреплении к нему другого покупателя, либо направляет поставщику
(исполните лю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров,
либо сообщает о своем согласии принять и оплатить товары.
3. При невыполнении государственным заказчиком обязанностей, пре –
дусмотренных частью 2 настоящей статьи, поставщик (исполнитель) вп раве
либо потребовать от государственного заказчика принять и оплатить то –
вары, либо реализовать товары по своему усмотрению с отнесением разум –
ных расходов, связанных с их реализацией, на государственного заказчи –
ка.

Статья 565. Исполнение госуд арственного заказа

1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного
контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государс –
твенному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) друго –
му лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного
контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 541 -561
настоящего Кодекса.
2. В случаях, когда поставка товаров для государственных нужд
осуществляется получате лем, указанным в отгрузочной разнарядке, оплата
товаров производится государственным заказчиком, если иной порядок
расчетов не предусмотрен государственным контрактом.

Статья 566. Оплата товара по договору поставки товаров для госу –
дарственных нужд

При поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров
для государственных нужд оплата товаров производится покупателями по
ценам, определяемым в соответствии с государственным контрактом, если
иной порядок определе ния цен и расчетов не предусмотрен государствен –
ным контрактом.
При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для
государственных нужд государственный заказчик признается поручителем
по этому обязательству покупателя (статьи 390 -39 6).

Статья 567. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением
или аннулированием государственного заказа

1. Если иное не предусмотрено законами о поставке товаров для го –
сударственных нужд убытки, которые причинены поставщику (исполнителю)
в связи с выполнением государственного заказа, подлежат возмещению го –
сударственным заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи то –
вара в соответствии с государственным заказ ом.
2. В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в
связи с выполнением государственного заказа, не возмещаются в соот –
ветствии с государственным заказом, поставщик (исполнитель) вправе от –
казаться от исполнения государственног о заказа и потребовать возмеще –
ния убытков, вызванных расторжением государственного контракта.
3. При расторжении государственного заказа по основаниям, указан –
ным в части 2 настоящей статьи, поставщик вправе отказаться от испол –
нения договора пос тавки товара для государственных нужд.

Статья 568. Отказ государственного заказчика от товаров, постав –
ленных по государственному заказу

В случаях, предусмотренных законом, государственный заказчик
вправе полностью или ч астично отказаться от товаров, поставка которых
предусмотрена государственным заказом, при условии возмещения постав –
щику убытков, причиненных таким отказом.
Если отказ государственного заказчика от товаров, поставка кото –
рых предусмотрена госуда рственным заказом, повлек расторжение или из –
менение договора поставки товаров для государственных нужд, убытки,
причиненные покупателю таким расторжением или изменением, возмещаются
государственным заказчиком.

5. Энергосна бжение

Статья 569. Договор энергоснабжения

1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обя –
зуется подавать через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный догово –
ром режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации нахо –
дящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых
им приборов и оборудования, связанных с пот реблением энергии.

2. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным
настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энер –
госнабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с
ними.

Статья 570. Заключение договора

1. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у
него отвечающего установленным требованиям энергоустановки, присоеди –
ненной к сетям энергоснабжающей организации в установленном порядке, а
также необходимого обо рудования и приборов учета потребления энергии.
2. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения высту –
пает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор
считается заключенным с момента первого фактического подключения або –
нента в установленном порядке к присоединенной сети.

Статья 571. Количество энергии

1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию
через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором, и с
соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество подан –
ной энергоснабжающей организацией и принятой абонентом энергии опреде –
ляется показателями приборов учета, а при их отсутствии расчетом.
2. Договором может быть предусмотрено право абонента изменять ко –
личество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии
возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в
связи с обеспечением подачи энергии в обусловленном договором коли –
честве.
3. В сл учаях, когда абонентом по договору энергоснабжения высту –
пает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он
вправе использовать энергию в необходимом ему количестве. Количество
поданной энергоснабжающей организацией и принятой аб онентом энергии
определяется показателями приборов учета.

Статья 572. Последствия нарушения условия договора о количестве
энергии

Если энергоснабжающей организацией подано через присоединенную
сеть абоненту меньшее количест во энергии, чем предусмотрено договором,
применяются правила, предусмотренные статьёй 502 настоящего Кодекса,
если иное не предусмотрено законодательством, договором или не вытека –
ет из существа обязательства.

Статья 573. Качество энергии

1. Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии
должно соответствовать требованиям, установленным государственным
стандартам и иными нормативными документами по стандартизации или пре –
дусмотренным договором.
2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований,
предъявляемых к качеству энергии, применяются правила, предусмотренные
статьей 511 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законода –

тельством, договором или не вытекает из сущ ества обязательства.

Статья 574. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации се –
тей, приборов и оборудования

1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и
безопасность эксплуатируемых энергетических с етей, приборов и оборудо –
вания, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также не –
медленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, пожарах,
неисправностях приборов учета энергии и иных нарушениях, возникающих
при пользовании э нергией.
2. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения высту –
пает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязан –
ность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
энергетических сетей, а также при боров учета потребления энергии воз –
лагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено за –
конодательством.
3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергети –
ческих сетей, приборов и оборудования, а также порядок осу ществления
контроля за их соблюдением определяются законодательством или в поряд –
ке, определяемом законодательством.

Статья 575. Оплата энергии

Если иное не предусмотрено законами, иными правовыми актами или
соглашением сторон, оплата энергии производится за фактически принятое
абонентом количество энергии, определяемое в соответствии со статьей
571 настоящего Кодекса.

Статья 576. Передача абонентом энергии другому лицу

1. Абонент может передават ь энергию, принятую им от энергоснабжа –
ющей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту)
только с согласия энергоснабжающей организации.
2. К договору по передаче абонентом энергии субабоненту применя –
ются правила настоящего па раграфа, если иное не предусмотрено законо –
дательством или договором.
3. При передачи энергии субабоненту ответственным перед энергос –
набжающей организацией остается абонент, если иное не установлено за –
конодательством.

Статья 577. Изменен ие и расторжение договора энергоснабжения

1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступа –
ет гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об
этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энер –
гии.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает
юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться от
исполнения договора в одностороннем по рядке по основаниям, предусмот –
ренным статьей 560 настоящего Кодекса, за исключением случаев установ –

ленных законом или иными правовыми актами.
2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии
допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удос –
товеренное органом государственного энергетического надзора неудовлет –
ворительное состояние энергетических установок абонента угрожает ава –
рией или создает угрозу жизни и безопасност и граждан. О перерыве в по –
даче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая
организация должна предупредить абонента.
3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии
без согласования с абонентом и без соответст вующего его предупреждения
допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотв –
ращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации
при условии немедленного уведомления абонента об этом.

Статья 578. Ответственност ь по договору энергоснабжения

1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель –
ств по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация и абонент
обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб (часть 2 статьи
15).
2. Если перерывы в подаче энергии явились результатом регулирова –
ния энергоснабжающей организацией режима потребления при недостатке
мощности и энергии, осуществленного на основании законодательства,
энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины.

Статья 579. Применение правил договора энергоснабжения к иным от –
ношениям по снабжению через присоединенную сеть

1. К отношениям по снабжению тепловой энергией через присоединен –
ную сеть применяются правила настоящего параграфа, если иное не уста –
новлено законодательством.
2. К отношениям по снабжению через присоединенную сеть газом,
нефтью и нефтепр одукцией, водой и другими товарами применяются правила
настоящего параграфа, если иное не установлено законодательством, до –
говором или не вытекает из существа обязательства.

6. Продажа недвижимости

Статья 580. Договор про дажи недвижимости

1. По договору купли -продажи недвижимого имущества (договору про –
дажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупа –
теля здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество
(статья 142).
2. Пр авила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к
продаже предприятий постольку, поскольку иное не предусмотрено прави –
лами о договоре продажи предприятия (статьи 589 -596).

Статья 581. Форма договора продажи недвижимости

Договор пр одажи недвижимости заключается в письменной форме путем

составления одного документа, подписанного сторонами (часть 2 статьи
466).
Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его не –
действительность.

Статья 582. Государственная регистрация перехода права собствен –
ности на недвижимость

1. Переход права собственности не недвижимость по договору прода –
жи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации.
2. Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до госу –
дарственной регистрации перехода права собственности не является осно –
ванием для изменения их отношений с третьими лицами.
3. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственно й
регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе
по требованию другой стороны вынести решение о государственной регист –
рации перехода права собственности. Сторона, необоснованно уклоняющая –
ся от государственной регистрации переход а права собственности, должна
возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

Статья 583. Права пользования на земельный участок при продаже
здания, сооружения или другой находящейся на нем нед –
вижимости

1. По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости
покупателю одновременно с передачей права собственности на такую нед –
вижимость передаются права пользования на ту часть земельного участка,
которая занята этой недвижимость ю и необходима для ее использования.
2. В случае, когда продавец является пользователем земельного
участка, на котором находится продаваемая недвижимость, покупателю пе –
редается право пользования либо предоставляется право аренды или пре –
дусмот ренное договором продажи недвижимости иное право на соответству –
ющую часть земельного участка.
Если договором не определено передаваемое покупателю недвижимости
право на соответствующий земельный участок, к покупателю переходит
право пользования на ту часть земельного участка, которая занята нед –
вижимостью и необходима для ее использования.
3. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не
принадлежащем продавцу на праве пользования собственности, допускает ся
без согласия пользователя этого участка, если это не противоречит ус –
ловиям пользования таким участком, установленным законом или догово –
ром.
При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право поль –
зования соответствующей частью зем ельного участка на тех же условиях,
что и продавец недвижимости.

Статья 584. Определение предмета в договоре продажи недвижимости

В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, поз –
воляющие определенно установить недвижимое имуще ство, подлежащее пере –
даче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие располо –
жение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе

другого недвижимого имущества.
При отсутствии этих данных в договоре условие о недви жимом иму –
ществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а
соответствующий договор не считается заключенным.

Статья 585. Цена в договоре продажи недвижимости

Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену это го
имущества.
При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной
форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается не –
заключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные частью
3 статьи 456 настоящего Кодекса, не применяются.

Статья 586. Передача недвижимости

1. Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осу –
ществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному
документу о передаче.
Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство
продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после
вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответс –
твующего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче нед –
вижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом
соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество,
а покупателя – обязанности принять имущество.
2. При нятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям
договора продажи недвижимости, в том числе в случае, когда такое несо –
ответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является
основанием для освобождения продавца от ответственност и за ненадлежа –
щее исполнение договора.

Статья 587. Последствие передачи недвижимости ненадлежащего ка –
чества

В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответс –
твующей условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, применя –
ются правила статьи 511 настоящего Кодекса, за исключением положений о
праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на
товар, соответствующий договору.

Стат ья 588. Особенности продажи жилых помещений

1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры,
части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие
в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением посл е
его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием
их прав на пользование продаваемым жилым помещением.
2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или
квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным
с момента такой регистрации.

7. Продажа предприятия

Статья 589. Договор продажи предприятия

1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в
собственность покупателя предприятие в целом ка к имущественный комп –
лекс (статья 144), за исключением прав и обязанностей, которые прода –
вец не вправе передавать другим лицам.
2. Права и обязанности по отношению к работникам предприятия пе –
реходят от продавца к покупателю предприятия в поря дке, предусмотрен –
ном законодательством о труде для перехода таких прав и обязанностей в
случае реорганизации юридического лица.
3. Права на использование фирменного наименования, товарных зна –
ков, знаков обслуживания и других средств индивидуализации продавца и
его продукции, выполняемых им работ или услуг переходят к покупателю,
если иное не предусмотрено договором.
4. Права продавца, полученные им на основании специального разре –
шения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат
передаче покупателю предприятия, если иное не установлено законода –
тельством. Включение в состав передаваемого по договору предприятия
обязательств, исполнение которых покупателем нев озможно при отсутствии
у него такого специального разрешения (лицензии), не освобождает про –
давца от соответствующих обязательств перед кредиторами. За неисполне –
нием таких обязательств продавец и покупатель несут перед кредиторами
солидарную ответстве нность.

Статья 590. Форма и государственная регистрация договора продажи
предприятия

1. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме пу –
тем составления одного документа, подписанного сторонами (часть 2
стат ьи 466), с обязательным приложением к нему документов, указанных в
части 2 статьи 594 настоящего Кодекса.
2. Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его не –
действительность.
3. Договор продажи предприятия подлежит государственной регистра –
ции и считается заключенным с момента такой регистрации.

Статья 591. Установление состава и оценка стоимости предприятия,
подлежащего продаже

1. Состав и оценка стоимости предприятия, подлежащего продаже,
определяется на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в
соответствии с установленными правилами такой инвентаризации.
2. До подписания договора продажи предприятия должны быть состав –
лены и рассмотрены сторонами акт инвентаризации, бух галтерский баланс,
заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а
также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предп –
риятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требо –
ваний.

Имущество, п рава и обязанности, указанные в названных документах,
подлежат передаче продавцом покупателю, если иное не вытекает из
статьи 582 настоящего Кодекса и не установлено договором.

Статья 592. Права кредиторов при продаже предприятия

1. Креди торы по обязательствам, включенным в состав продаваемого
предприятия, должны быть письменно уведомлены продавцом о продаже
предприятия до его передачи покупателю.
2. Кредитор, который письменно не сообщил продавцу о своем согла –
сии на перевод д олга, вправе в течение трех месяцев со дня получения
уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения или
досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом убытков ли –
бо признания договора продажи предприятия недействительны м полностью
или в соответствующей части.
3. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в по –
рядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, может предъявить в
суд иск об удовлетворении требований, предусмотренных частью 2 настоя –
щей статьи, в течение года со дня, когда он узнал или должен был уз –
нать о передаче предприятия продавцом покупателю.
4. После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель
несут солидарную ответственность по включенным в состав перед анного
предприятия долгам, которые были переведены на покупателя без согласия
кредитора.

Статья 593. Передача предприятия

Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по пере –
даточному акту, в котором указываются данные о составе предприятия и
об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о
выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества,
обязанности по передаче которого невозможны ввиду его утраты.
Подготовка предприятия к передач е, включая составление и предс –
тавление на подписание передаточного акта, является обязанностью про –
давца и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено догово –
ром.
2. Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания
пере даточного акта обеими сторонами.
С этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели или
случайной порчи имущества, переданного в составе предприятия.

Статья 594. Переход права собственности на предприятие

1. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с
момента государственной регистрации этого права.
2. Государственная регистрация права собственности покупателя на
предприятие осуществляется непосредственно после передачи предприятия
покупателю (статья 593).

Статья 595. Последствия передачи и принятия предприятия с недос –
татками

1. Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по пере –
даточному акту предприятия, состав которого не соответствует предус –
мотренному договором, в том числе в отношении качества переданного
имущества, определяются на основании правил, предусмотренных статьями
496 -498, 502, 505, 512, 516 настоящего Кодекса, если иное не вытекает
из договора и не предусмотрено част ями 2 – 4 настоящей статьи.
2. В случаях, когда предприятие передано и принято по передаточ –
ному акту, в котором указаны сведения о выявленных недостатках предп –
риятия и утраченном имуществе (часть 1 статьи 595), покупатель вправе
требовать соотв етствующего уменьшения покупной цены предприятия, если
право на предъявление в таких случаях иных требований не предусмотрено
договором.
3. Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в случае
передачи ему в составе предприятия долгов (обяз ательств) продавца, ко –
торые не были указаны в договоре или передаточном акте, если продавец
не докажет, что покупатель знал о таких долгах (обязательствах) во
время заключения договора и передачи предприятия.
4. Продавец в случае получения увед омления покупателя о недостат –
ках имущества, переданного в составе предприятия, или отсутствия в
этом составе отдельных видов имущества, подлежащих передаче, может без
промедления заменить имущество ненадлежащего качеств или предоставить
покупателю недостающее имущество.
5. Покупатель вправе требовать по суду расторжения или изменения
договора продажи предприятия и возвращения того, что исполнено сторо –
нами по договору, если установлено, что предприятие, ввиду недостат –
ков, за которые продавец отвечает, непригодно для целей, названных в
договоре продажи, и эти недостатки не устранены продавцом на условиях,
в порядке и сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом,
законодательством или договором, либо устранение так их недостатков не –
возможно.

Статья 596. Применение к договору продажи предприятия правил о
последствиях недействительности сделок и о расторже –
нии и изменении договора

Правила настоящего Кодекса о последст виях недействительности сде –
лок и о расторжении и изменении договора купли -продажи, предусматрива –
ющие возврат или взыскание в натуре полученного по договору с одной
или обеих сторон, применяются к договору продажи предприятия, если та –
кие последстви я существенно не нарушают права и охраняемые законом ин –
тересы кредиторов продавца и покупателя, других лиц и не противоречат
общественным интересам.

8. Контрактация

Статья 597. Договор контрактации

1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной
продукции обязуется в обусловленные сроки передать (передавать) сель –
скохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закуп –
ки такой продукции для переработки или продажи, а заготовитель обязу –
ется принять (принимать) эту продукцию, оплатить (оплачивать) её в

обусловленные сроки по определенной цене.
2. К договору контрактации применяются правила о договоре постав –
ки, а в соответствующих случаях – о государственном контракте на пос –
тавку товаров для государственных нужд, если иное не установлено нас –
тоящим Кодексом, либо не вытекает из существа обязательства.

Статья 598. Обязанности производителя сельскохоз яйственной про –
дукции

1. Производитель сельскохозяйственной продукции обязан передать
заготовителю выращенную (произведенную) сельскохозяйственную продукцию
в количестве и ассортименте, предусмотренных договором контрактации.
2. Если становится заведомо известно, что вследствие невыполнения
производителем продукции обязанности, указанной в части первой настоя –
щей статьи, сельскохозяйственная продукция не может быть получена в
количестве и ассортименте, предусмотренных дог овором контрактации, за –
готовитель вправе потребовать расторжения или изменения договора и
возмещения убытков.

Статья 599. Обязанности заготовителя

1. Заготовитель обязан принять (принимать) сельскохозяйственную
продукцию у производителя по месту его нахождения и обеспечить (обес –
печивать) ее вывоз, если иное не установлено договором контрактации.
2. Если принятие сельскохозяйственной продукции осуществляется в
месте нахождения заготовителя или ином указанном им месте, заготови –
тель не вправе отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции,
доставленной её производителем в соответствии с договором контрактации
и в обусловленный им срок.
3. В случае, когда заготовитель не обеспечил вывоз или принятие
сельскохозяйств енной продукции, он уплачивает её производителю стои –
мость сельскохозяйственной продукции и расходы на её доставку.
4. Заготовитель, осуществляющий переработку полученной по догово –
ру контрактации сельскохозяйственной продукции, обязан возвращать про –
изводителю по его требованию отходы от переработки сельскохозяйствен –
ной продукции с оплатой по цене, согласованной сторонами.

Статья 600. Ответственность производителя сельскохозяйственной
продукции

Производитель сель скохозяйственной продукции, не исполнивший обя –
зательство либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет
ответственность при наличии его вины.

Глава 30. Мена

Статья 601. Договор мены

1. По договору мен ы каждая из сторон обязуется передать в собс –
твенность другой стороны один товар в обмен на другой.
2. К договору мены применяются соответственно правила о куп –
ле -продаже (глава 29), поскольку это не противоречит правилам настоя –

щей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается про –
давцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара,
который она обязуется принять в обмен.

Статья 602. Цены и расходы по договоры мены

1. Если из договора не вытекает иное, товары, подлежащие обмену,
предполагаются равноценными, а расходы по их передаче и принятию осу –
ществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствую –
щие обязанности.
2. В случаях, когда в соответствии с договоро м обмениваемые това –
ры признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена
которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить
разницу в ценах без промедления после передачи товара или товарораспо –
рядительных документов на него, если иной порядок оплаты не предусмот –
рен договором.
3. Если обмениваемые товары признаются неравноценными, но разница
в их ценах не предусмотрена в договоре и не может быть определена, ис –
ходя из условий договора, она определяется по пра вилам, предусмотрен –
ным частью 3 статьи 456 настоящего Кодекса.

Статья 603. Встречное исполнение обязательства передать товар по
договору мены

В случаях, когда в соответствии с договором сроки передачи обме –
ниваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства по передаче
товара стороной, которая должна его исполнить после передачи товара
другой стороной, применяются правила о встречном исполнении обязатель –
ств (статья 353).

Статья 604. Переход права собственности на обмениваемые товары

Если законом или договором не предусмотрено иное, право собствен –
ности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по до –
говору мены в качестве покупателей, одновреме нно после исполнения обя –
зательств передать соответствующие товары обеими сторонами.

Статья 605. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по
договору мены

Сторона, у которой третьими лицами изъят товар, приобретенный по
договору мены, вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей
498 настоящего Кодекса, потребовать от другой стороны возврата товара,
полученного последней в обмен, и (или) возмещения убытков.

Глава 31. Дарение

Статья 606. Договор дарения

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное
право (требование), либо освобождает его от имущественной обязанности

перед собой.

Статья 607. Форма договора дарения

1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть
совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3
настоящей статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символи –
ческой передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавли –
вающих документов.
2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в
простой письменной форме в случаях, когда:
1) дарителем является юридическое лицо и цена предмета договора
превышает двадцать показателей для расчетов (в редакции Закона РТ от
03.07.2012г.№849);
2) дарителем является физическое лицо и цена предмета договора
превы шает десять показателей для расчетов (в редакции Закона РТ от
03.07.2012г.№849)
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения,
совершенный устно, может быть признан судом недействительным по иску
дарителя.
3. Договор даре ния недвижимого имущества должен быть нотариально
удостовeрен и подлежит государственной регистрации.

Статья 608. Отказ одаряемого принять дар

1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него
отказаться. В этом случае договор дарения считается несостоявшимся.

Статья 609. Запрещение дарения

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков небольшой
стоимости:
1) юридическими лицами имущества, принадлежащего им на праве хо –
зяйственного ведения или оперативного управления;
2) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их
законными представителями.

Статья 610. Ограничения дарения

1. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собстве н-
ности, допускается по согласию всех участников совместной собственнос –
ти с соблюдением правил, предусмотренных статьей 301 настоящего Кодек –
са.
2. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему
лицу осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями
411 -415, 417 -419 настоящего Кодекса.
3. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности
перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотрен –
ных частью 1 статьи 334 настоящего Кодекса . Дарение посредством пере –
вода дарителем на себя долга одаряемого перед третьим лицом осущест –
вляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 420 и 421 нас –

тоящего Кодекса.
4. Доверенность на совершение дарения представителем, в котор ой
не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.

Статья 611. Отмена дарения

1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил по –
кушение на его жизнь, жизнь кого -либо из членов его семьи или близких
родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право тре –
бовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
2. Даритель вправе потребовать в судебном порядк е отмены дарения,
если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дари –
теля большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной
утраты.
3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить даре –
ние, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет
средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение
шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несос тоятельным
(банкротом).
4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отме –
нить дарение в случае если он переживёт одаряемого.

Статья 612. Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого граж –
данина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению да –
рителем в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 настоя –
щего Кодекса, если доказано, что эти недостат ки возникли до передачи
вещи одаряемому, не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о
них, не предупредил о них одаряемого.

Статья 613. Пожертвования

1. Пожертвованием признается дарение в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным
учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреж –
дениям, благотворительным, научным и учебным учреждениям, фондам, му –
зеям и другим учреждениям культуры, обществ енным и религиозным органи –
зациям, а также государству и другим субъектам гражданского права.
2. На принятие пожертвования не требуется чьего -либо разрешения
или согласия.
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а другим лицам
– мож ет быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества
по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвова –
ния имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных
случаях пожертвованное имущество используется од аряемым в соответствии
с назначением имущества.
4. К пожертвованиям не применяется статья 611 настоящего Кодекса.

Глава 32. Пожизненное содержание с иждивением

Статья 614. Договор пожизненного содержания с иждивением

1. По д оговору пожизненного содержания с иждивением – гражданин
передает принадлежащий ему жилой дом, квартиру или иную недвижимость в
собственность плательщика содержания, который обязуется осуществлять
пожизненное содержание с иждивением этого гражданина и ( или) указанно –
го им третьего лица.
2. Договор пожизненного содержания с иждивением может быть заклю –
чён в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение со –
держания предполагается равными. В случае смерти одного из получателей
содержания его доля в праве на получение содержания переходит к пере –
жившим его получателям содержания, если договором не предусмотрено
иное, а в случае смерти последнего получателя содержания обязательство
выплаты содержания прекращается.

Стат ья 615. Форма договора пожизненного содержания с иждивением

1. Договор пожизненного содержания с иждивением заключается в
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а договор,
предусматривающий отчуждение недвижимого имущества с условием пожиз –
ненного содержания с иждивением, также государственной регистрации.
2. Несоблюдение правил, предусмотренных в части 1 настоящей
статьи, влечёт его недействительность. Такая сделка ничтожна.

Статья 616. Обязанность по пред оставлению содержания с иждивением

1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с
иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, в питании
и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, то и
уход за ним.
Договором может быть также предусмотрена оплата плательщиком рен –
ты ритуальных услуг.
2. В договоре должна быть определена стоимость всего объема
содержания с иждивением. При этом общий объем содержания в месяц не
может быть мен ее четырех показателей для расчета, установленных
законом (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№849).
3. При разрешении возникшего между сторонами спора об объеме со –
держания, которое предоставляется или должно предоставляться граждани –
ну, суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разум –
ности.

Статья 617. Замена пожизненного содержания на периодические пла –
тежи

Договором может быть предусмотрена возможность замены предостав –
ления содержа ния с иждивением в натуре выплатой периодических платежей
в деньгах.

Статья 618. Риск случайной гибели или повреждения переданного
имущества

1. Случайная гибель или повреждения переданного плательщику со –
держания не освоб ождает его от предоставления содержания.

Статья 619. Отказ от договора пожизненного содержания с иждивени –
ем

1. Стороны могут отказаться от договора пожизненного содержания,
если вследствие нарушения договорных обязательств в заимоотношения сто –
рон стали невыносимыми, или по иным существенным причинам крайне зат –
руднено.
2. Переданное по договору имущество при прекращении договора
возвращается иждивенцу, а расходы, произведённые плательщиком содержа –
ния до прекращ ения договора, ему не возмещаются, если иное не предус –
мотрено договором.

Статья 620. Отчуждение и использование имущества, переданного для
обеспечения пожизненного содержания

1. Плательщик содержания вправе отчуждать, сдавать в залог или
иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в обес –
печение пожизненного содержания, только при наличии предварительного
согласия получателя содержания.
2. Пла тельщик содержания обязан принимать необходимые меры для
того, чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждиве –
нием использование указанного имущества не приводило к снижению стои –
мости этого имущества.
3. При передаче имущества плательщику содержания с иждивением,
получатель содержания в обеспечении обязательств имеет право залога на
это имущество.

Статья 621. Расторжение договора пожизненного содержания с ижди –
вением

1. Договор пожизненного сод ержания с иждивением может быть рас –
торгнут по требованию сторон.
2. В случаях существенного нарушения договора лицом, предоставля –
ющим содержание, получатель содержания вправе требовать расторжение
договора.

Статья 622. Прекращение пожизне нного содержания с иждивением

1. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращает –
ся смертью получателя содержания.
2. При существенном нарушении плательщиком содержания своих обя –
зательств получатель содержания вправе потребовать возврата недвижимо –
го имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо
выплаты ему выкупной цены. При этом плательщик содержания не вправе
требовать компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием полу –
чателя содержания.

Статья 623. Последствия смерти плательщика содержания

1. В случае смерти плательщика содержания, обязательство содержа –
ния переходит к наследникам, получившим переданное имущество.
2. При отк азе наследника (наследников) от принятия наследства
имущество возвращается получателю содержания, вследствие чего договор
прекращается.

Глава 33. Имущественный наем (аренда)

1. Общие положения

Статья 6 24. Договор имущественного найма

По договору имущественного найма (аренды) наймодатель обязуется
предоставить нанимателю имущество за плату во временное владение и
пользование или в пользование.

Статья 625. Право собственности нанимателя на продукцию, плоды и
доходы от нанятого имущества

Продукция, плоды и иные доходы, полученные нанимателем в резуль –
тате использования нанятого имущества, являются его собственностью,
если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 626. Объекты имущественного найма

1. В имущественный наем могут быть переданы земельные участки,
общеполезные ископаемые и другие обособленные природные объекты,
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, обо –
рудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют сво –
их натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые ве –
щи).
2. Законом могут быть установлены виды (группы) предприятий и ви –
ды имущества, сдача которых в имущественный наем не допускается или
ограничивается.

Статья 627. Наймодатель

1. Право сдачи имущества в наём принадлежит его собственнику.
2. Наймодателями могут быть также лица, управомоченные законом
или собственником сда вать имущество в наём.

Статья 628. Форма договора имущественного найма

1. Договор имущественного найма на срок более одного года, а если
хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо – независи –
мо от срока, должен быть заключен в письменной форме.
2. Договор имущественного найма недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации, если иное не предусмотрено законодатель –
ством.
3. Договор имущественного найма, предусматривающий переход в пос –
ледующем права собственности на имущество к нанимателю, заключается в

форме, предусмотренной для договора купли -продажи такого имущества.

Статья 629. Срок договора имущественного найма

1. Договор имущественного найма заключается на срок, опре деленный
договором.
2. Если срок имущественного найма в договоре не определен, дого –
вор считается заключенным на неопределенный срок. При этом каждая из
сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об
этом другую сторону за один месяц, а при найме недвижимого имущества –
за три месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок
для предупреждения о прекращении договора имущественного найма, заклю –
ченного на неопределенный срок.
3. Законом могут устанавливат ься максимальные (предельные) сроки
договора для отдельных видов имущественного найма, а также для найма
отдельных видов имущества. В этих случаях если срок найма в договоре
не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до истече –
ния пр едельного срока, установленного законом, договор по истечении
предельного срока прекращается.
Договор найма такого имущества, заключенный на срок, превышающий
установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок,
равный предельном у.

Статья 630. Предоставление имущества нанимателю

1. Наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в состоя –
нии, соответствующем условиям договора и назначению имущества.
2. Имущество сдается в наем вместе со всеми его принадлежностями
и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом
качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако
без них наниматель не может пользоваться имуществом в соответствии с
его назначением либо в значительной степени лишается того, на что был
вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребовать пре –
доставления ему наймодателем таких принадлежностей и документов или
расторжения договора, а также возмещение убытков.
3. Если наймодатель не предоставил нанимателю сданное в наем иму –
щество в указанный срок, а если в договоре такой срок не указан, – в
разумный срок, наниматель вправе истребовать от него это имущество в
соотв етствии со статьей 429 настоящего Кодекса либо потребовать рас –
торжения договора.

Статья 631. Ответственность наймодателя за недостатки сданного в
наем имущества

1. Наймодатель отвечает за недостатки сданного в наем имущест ва,
полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во
время заключения договора он не знал об этих недостатках.
При обнаружении таких недостатков наниматель вправе по своему вы –
бору потребовать от наймодателя либо безвозмездного устранения недос –
татков имущества, либо соразмерного уменьшения наемной платы, либо
возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества, или не –

посредственно удержать сумму понесенных им расходов по устранению дан –
ных недостатков из платы за пользование имуществом, досрочного растор –
жения договора.
2. Наймодатель, извещенный о требованиях нанимателя или о его на –
мерении устранить недостатки имущества за счет наймодателя, может без
промедления произвести заме ну предоставленного в наем имущества другим
аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо без –
возмездно устранить недостатки имущества.
3. Если удовлетворение требований нанимателя или удержание им
расходов по устранению недо статков из платы за пользование имуществом
не покрывает причиненных нанимателю убытков, он вправе потребовать
возмещения непокрытой части убытков.
4. Наймодатель не отвечает за те недостатки сданного в наем иму –
щества, которые были им оговорены при заключении договора или были за –
ранее известны нанимателю либо должны были быть обнаружены им во время
осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора
или передаче имущества в наем.

Статья 632. Права третьих лиц на сдаваем ое в наем имущество

Передача имущества в наем не является основанием для прекращения
или изменения прав третьих лиц на это имущество.
При заключении договора наймодатель обязан предупредить нанимате –
ля о всех правах третьих лиц на сдаваемое в наем имущество (сервитуте,
праве залога и т.п.). Неисполнение этого правила дает нанимателю право
требовать уменьшения платы за пользование имуществом либо расторжения
договора и возмещение убытков.

Статья 633. Плата за пользование имуществом

1. Наниматель обязан своевременно вносить плату за пользование
имуществом.
Порядок, условия и сроки внесения платы определяются договором. В
случаях, когда договором они не определены, считается, что установлены
порядок, условия и сроки, обы чно применяемые при найме аналогичного
имущества при сравнимых обстоятельствах.
2. Плата устанавливается за все нанятое имущество в целом или от –
дельно по каждой из его составных частей в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимы х периодически
или единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования наня –
того имущества продукции, плодов или доходов;
3) предоставления нанимателем определенных услуг;
4) передачи нанимателем наймодателю обуслов ленной договором вещи
в собственность или в наем;
5) возложения на нанимателя обусловленных договором затрат по
улучшению нанятого имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре сочетание указанных форм
платы за пользование имуществом ил и иные формы оплаты.
3. Размеры платы за пользование имуществом могут изменяться по
соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одно –
го раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки

для пересмотра размера платы для отдельных видов имущественного найма,
а также для найма отдельных видов имущества.
4. Если законом не предусмотрено иное, наниматель вправе потребо –
вать соответственного уменьшения платы, если в силу обстоятельств, за
которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные догово –
ром, или состояние имущества существенно ухудшились.
5. Если иное не предусмотрено договором, в случае существенного
нарушения нанимателем сроков внесения платы за пользование и муществом
наймодатель вправе потребовать от него досрочного внесения платы в ус –
тановленный наймодателем срок. При этом наймодатель не вправе требо –
вать досрочного внесения платы более чем за два срока подряд.

Статья 634. Пользование нанятым имущ еством

1. Наниматель обязан пользоваться имуществом в соответствии с ус –
ловиями договора, а если такие условия в договоре не определены, – в
соответствии с назначением имущества.
2. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованн ое
имущество в субаренду (под наём) и передавать свои права и обязанности
по договору аренды другому лицу (перенаём), предоставлять арендованное
имущество в безвоздмездное пользование, а также отдавать арендные пра –
ва в залог и вносить их в качестве вкл ада в уставной капитал хозяйс –
твенных фирм и обществ или паевого взноса в производственный коопера –
тив, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом или
иными правовыми актами. В указанных случаях, за исключением перенайма,
ответственны м по договору перед арендодателем остаётся арендатор.
Договор субаренды не может быть заключён в срок, превышающий срок
договора аренды.
К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, ес –
ли иное не установлено законом или иными пр авовыми актами.
3. Если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с ус –
ловиями договора найма или назначения имущества, наймодатель имеет
право потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

Статья 635. Распоряжение нанимателем нанятым имуществом

Наниматель вправе с согласия наймодателя сдавать нанятое имущест –
во в поднаем (субаренду), передавать свои права и обязанности по дого –
вору имущественного найма другому лицу (перенаем), п редоставлять наня –
тое имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать эти права
в залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйствен –
ных фирм и обществ или паевого взноса в производственный кооператив,
если иное не установлено законодательством. В указанных случаях, за
исключением перенайма, ответственным по договору перед наймодателем
остается наниматель.
Договор о передаче имущества другим лицам не может быть заключен
на срок, превышающий срок договора найма.
К договору поднайма применяются правила о договоре имущественного
найма, если иное не установлено законодательством.

Статья 636. Обязанности наймодателя по содержанию имущества

1. Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт
переданного в наем имущества, если иное не предусмотрено законодатель –
ством или договором.
2. Наймодатель обязан производить за свой счет ремонт, вызываемый
неотложной необходимостью, возникшей в силу обстоятельств, за которые
наниматель не отвечает .
3. Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный
договором имущественного найма, а если он не определен договором или
вызван неотложной необходимостью – в разумный срок.
4. Нарушение наймодателем обязанности по производству капитально –
го ремонта дает нанимателю право либо произвести капитальный ремонт,
предусмотренный договором или вызываемый неотложной необходимостью, и
взыскать с наймодателя стоимость ремонта ил и зачесть ее в счет платы
за пользование имуществом, либо потребовать соответствующего уменьше –
ния этой платы или расторжения договора.

Статья 637. Обязанности нанимателя по содержанию нанятого иму –
щества

Наниматель обяз ан поддерживать имущество в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию
имущества, если иное не установлено законом или договором.

Статья 638. Сохранение договора имущественного найма в силе при
изменении сторон

1. Переход права собственности на сданное в наем имущество к дру –
гому лицу не является основанием для изменения или расторжения догово –
ра имущественного найма.
2. В случае смерти гражданина, являющегося нанимателе м недвижимо –
го имущества, его права и обязанности по договору найма этого имущест –
ва переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено
иное.
Наймодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в
договор на оставшийся ср ок его действия, за исключением случаев, когда
заключение договора было обусловлено личными качествами нанимателя.

Статья 639. Прекращение договора поднайма при досрочном прекраще –
нии договора имущественного найма

1. Если иное не предусмотрено договором имущественного найма,
досрочное прекращение договора имущественного найма влечет прекращение
заключенного в соответствии с ним договора поднайма. Поднанимателем в
этом случае может быть заключен договор най ма имущества, находившегося
в его пользовании в соответствии с договором поднайма, в пределах ос –
тавшегося срока поднайма на условиях, соответствующих условиям прекра –
щенного договора имущественного найма.
2. Если договор имущественного найма по ос нованиям, предусмотрен –
ным настоящим Кодексом, является ничтожным, ничтожными являются и зак –
люченные в соответствии с ним договоры поднайма.

Статья 640. Досрочное расторжение договора по требованию наймода –

теля

1. По требов анию наймодателя договор имущественного найма может
быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда наниматель:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий дого –
вора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями, нес –
мотря на письменное предупреждение наймодателя;
2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором
срока платежа не вносит плату за пользованием имуществом;
4) не производит капитального ремо нта имущества в установленные
договором найма сроки, а при отсутствии их в договоре – в разумные
сроки в тех случаях, когда в соответствии с законодательством или до –
говором обязанность капитального ремонта лежит на нанимателе.
Договором имущественного найма могут быть установлены и другие
основания досрочного расторжения договора по требованию наймодателя в
соответствии с частью 2 статьи 482 настоящего Кодекса.
2. Наймодатель вправе требовать досрочного расторжен ия договора
только после предоставления нанимателю разумной возможности исполнения
своего обязательства.

Статья 641. Досрочное расторжение договора по требованию нанима –
теля

По требованию нанимателя договор имущественного найм а может быть
досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) наймодатель не предоставляет имущество в пользование нанимате –
лю либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с
условиями договора или назначением имущества;
2) пе реданное нанимателю имущество имеет препятствующие пользова –
нию им недостатки, которые не были оговорены наймодателем при заключе –
нии договора, не были заранее известны нанимателю и не могли быть об –
наружены им во время осмотра имущества или проверки его исправности
при заключении договора;
3) наймодатель не производит в установленные договором сроки, а
при отсутствии их в договоре – в разумные сроки лежащего на нем обя –
занности капитального ремонта имущества;
4) имущество в силу обсто ятельств, за которые наниматель не отве –
чает, окажется в состоянии не годном для пользования.
Договором имущественного найма могут быть установлены и другие
основания досрочного расторжения договора по требованию нанимателя в
соответствии с частью 2 статьи 482 настоящего Кодекса.

Статья 642. Преимущественное право нанимателя на заключение дого –
вора на новый срок

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, наниматель,
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении
срока договора при прочих равных условиях преимущественное перед дру –
гими лицами право на заключение договора имущественного найма на новый
срок. Наниматель обязан письменно уведомить наймодателя о желани и зак –
лючить такой договор в срок, указанный в договоре имущественного най –

ма, а если в договоре такой срок не указан, то в разумный срок до
окончания действия договора.
При заключении договора имущественного найма на новый срок усло –
вия дог овора могут быть изменены по соглашению сторон.
2. Если наниматель продолжает пользоваться имуществом после исте –
чения срока договора при отсутствии возражений со стороны наймодателя,
договор считается возобновленным на тех условиях на неопределе нный
срок (статья 629).

Статья 643. Возврат имущества наймодателю

1. При прекращении договора имущественного найма наниматель обя –
зан вернуть наймодателю имущество в том состоянии, в котором он его
получил, с учетом нормального износа ил и в состоянии, обусловленном
договором.
2. Если наниматель не возвратил нанятое имущество либо возвратил
его несвоевременно, наймодатель вправе потребовать внесения платы за
пользование имуществом за все время просрочки. В случае, когда указан –
ная плата не покрывает причиненных наймодателю убытков, он может пот –
ребовать их возмещения.
В случае, когда за несвоевременный возврат нанятого имущества до –
говором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной
сумме сверх неустой ки, если иное не предусмотрено договором.

Статья 644. Улучшение нанятого имущества

1. Произведенные нанимателем отдельные улучшения имущества явля –
ются его собственностью, если иное не предусмотрено договором.
2. В случае, когда наним атель произвел за счет собственных
средств и с согласия наймодателя улучшения нанятого имущества, не от –
делимые без вреда для него, наниматель имеет после прекращения догово –
ра право на возмещение стоимости этих улучшений, поскольку иное не
пред усмотрено договором.
3. Стоимость неотделимых улучшений имущества, произведенных нани –
мателем без согласия наймодателя, возмещению не подлежит, если иное не
предусмотрено законом.
4. Улучшения имущества, как отделимые, так и неотделимые, произ –
веденные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, явля –
ются собственностью наймодателя.

Статья 645. Выкуп нанятого имущества

1. В договоре имущественного найма может быть предусмотрено, что
нанятое имущество переходит в с обственность нанимателя по истечении
срока имущественного найма или до его истечения при условии внесения
нанимателем всей обусловленной договором выкупной цены.
2. Если условие о выкупе нанятого имущества не предусмотрено в
договоре, оно может быть установлено дополнительным соглашением
сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее
выплаченной платы за пользование имуществом в выкупную цену.
3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не ра спространяются на
договоры аренды государственного имущества(в редакции Закона РТ от

29.04.2006г.№181).
4. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа
нанятого имущества.

Статья 646. Особенности отдельных видов имуществе нного найма и
найма отдельных видов имущества

К отдельным видам договора имущественного найма и договорам найма
отдельных видов имущества (прокату, аренде транспортных средств, арен –
де предприятий, финансовой аренде) положения, пре дусмотренные настоя –
щим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами о
них в настоящем Кодексе.

2. Прокат

Статья 647. Договор проката

1. По договору проката наймодатель, осуществляющий сдачу и мущест –
ва в наем в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обя –
зуется предоставить нанимателю движимое имущество за плату во времен –
ное владение и пользование.
Имущество, предоставленное по договору проката, используется для
потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вы –
текает из существа обязательства.
2. Договор проката заключается в письменной форме.
3. Договор проката является публичным (статья 458).

Статья 648. Срок договора прокат а
1. Договор проката заключается на срок до одного года.
2. Правила о возобновлении договора имущественного найма на неоп –
ределенный срок и о преимущественном праве нанимателя на возобновление
договора имущественного найма (статья 642) к договор у проката не при –
меняются.
3. Наниматель вправе отказаться от договора проката в любое вре –
мя, письменно предупредив о своем намерении наймодателя не менее чем
за 10 дней.

Статья 649. Предоставление имущества нанимателю

Наймодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии
нанимателя проверить исправность сдаваемого в наем имущества, а также
ознакомить нанимателя с правилами эксплуатации имущества либо выдать
ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом.

Статья 650. Устранение недостатков сданного в наем имущества

1. При обнаружении нанимателем недостатков сданного в наем иму –
щества, полностью или частично препятствующих пользованию им, наймода –
тель обязан в десятидневный срок со дня заявления нанимателя о недос –
татках, если более короткий срок не установлен договором, безвозмездно
устранить недостатки имущества на месте, либо произвести замену данно –
го имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем

состоянии.
2. Если недостатки сданного в наем имущества явились следствием
нарушения нанимателем правил эксплуатации и содержания имущества, на –
ниматель оплачивает наймодателю стоимость ремонта и транспортировки
имущ ества.

Статья 651. Плата за пользование имуществом

1. Плата за пользование имуществом по договору проката устанавли –
вается в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периоди –
чески или единовременно.
2. В случае досрочного воз врата имущества нанимателем наймодатель
возвращает ему соответствующую часть полученной платы за пользование
имуществом, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возв –
рата имущества.
3. Взыскание с нанимателя задолженности по плате за пользование
имуществом производится в бесспорном порядке на основе исполнительной
надписи нотариуса.

Статья 652. Пользование нанятым имуществом

1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в наем по до –
говору проката, являются обязанн остью наймодателя.
2. Сдача в поднаем имущества, предоставленного нанимателю по до –
говору проката другому лицу, залог прав нанимателя и внесение их в ка –
честве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества,
паевого взноса в производственные кооперативы не допускается.

3. АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. Аренда транспортного средства с предоставлением
услуг по управлению и технической эксплуатации

Статья 653. Д оговор аренды транспортного средства с экипажем

1. По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средс –
тва с экипажем арендодатель обязан предоставить арендатору транспорт –
ное средство за плату во временное владение и пользование и оказ ывать
своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуата –
ции.
2. Правила настоящей главы о возобновлении договора аренды на не –
определенный срок и о преимущественном праве арендатора на возобновле –
ние договора аренды (статья 642) к договору аренды транспортного
средства с экипажем не применяются.

Статья 654. Форма договора аренды транспортного средства

Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть зак –
лючен в письменной форме, независимо от его с рока. К договору аренды
транспортного средства не применяются правила части второй статьи 628
настоящего Кодекса о регистрации договоров аренды.

Статья 655. Обязанность арендодателя по содержанию транспортного
средства

Арендодатель в течение всего срока действия договора аренды
транспортного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее сос –
тояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление
текущего и капитального ремонта и предост авление необходимых принад –
лежностей.

Статья 656. Обязанности арендодателя по управлению и технической
эксплуатации транспортного средства

1. Предоставляемые арендатору арендодателем услуг по управлению и
технической эксплуата ции транспортного средства должны обеспечивать
его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями арен –
ды, указанными в договоре. Договором аренды транспортного средства с
экипажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, пред остав –
ляемых арендатору.
2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация долж –
ны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а
если обязательными для сторон правилами такие требования не установле –
ны, – требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства
данного вида и условиям договора.
3. Члены экипажа сохраняют трудовые отношения с арендодателем.
Они подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимися к управлению
и технической эксплуатации , и распоряжением арендатора, касающимся
коммерческой эксплуатации транспортного средства.
4. Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате
услуг членов экипажа, а также расходы по их содержанию несет арендода –
тель.

Статья 657. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных
с коммерческой эксплуатацией транспортного средства

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средс –
тва с экипажем, арендатор несет расходы по о плате топлива и других
расходуемых в процессе эксплуатации материалов, по оплате сборов и
другие расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией
транспортного средства.

Статья 658. Страхование транспортного средства

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средс –
тва с экипажем, обязанность страховать транспортное средство и (или)
страховать ответственность за ущерб, который может быть причинен им
или в связи с его эксплуатацией, возлагается на аре ндодателя в тех
случаях, когда такое страхование является обязательным в силу закона
или договора.

Статья 659. Договоры с третьими лицами об использовании транс –
портного средства

1. Если договором аренды транспортного средства с экипажем пре –
дусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать
транспортное средство в субаренду.
2. Арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации
арендованного транспортного средства вправе без согласия арендодателя
от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные
договоры, если они не противоречат целям использования транспортного
средства, указанным в договоре аренды, а ес ли такие цели не установле –
ны, – назначению транспортного средства.

Статья 660. Ответственность за вред, причиненный транспортному
средству

В случае гибели или повреждения арендованного транспортного
средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки,
если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного
средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в
соответствии с законом или договором.

Статья 661. Ответс твенность за вред, причиненный транспортным
средством

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным
транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием и
т.п. несет арендатор в соответствии с правилами главы 55 настоящего
Кодекса.

Статья 662. Особенности аренды отдельных видов транспортных
средств

1. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств с пре –
доставлением услуг по управлению и технической эксплуатации, помимо
предусмотренных настоящим параграфом могут быть установлены законом.

2. Аренда транспортного средства без предоставления
арендодателем услуг по управлению и техниче ской
эксплуатации.

Статья 663. Договор аренды транспортного средства без экипажа

1. По договору аренды транспортного средства без экипажа арендо –
датель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во вре –
менное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и
его технической эксплуатации.
2. Правила настоящей главы о возобновлении договора аренды на не –
определенный срок и о преимущественном праве арендатора на возобновле –
ние догово ра аренды (статья 642) к договору аренды транспортного
средства без экипажа не применяются.

Статья 664. Форма договора аренды транспортного средства

Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть
заключен в письменной фо рме независимо от его срока. К договору аренды
транспортного средства не применяются правила части второй статьи 628
настоящего Кодекса о регистрации договоров аренды.

Статья 665. Обязанности арендатора по содержанию транспортного
средства

1. Арендатор в течение всего срока действия договора аренды
транспортного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее сос –
тояние арендованного транспортного средства, включая осуществление те –
кущего ремонта, а также, если иное не предусмотрено договором, и капи –
тального ремонта.

Статья 666. Обязанности арендатора по управлению и технической
эксплуатации транспортного средства

Арендатор своими силами осуществля ет управление арендованным
транспортным средством, а также его коммерческую и техническую эксплу –
атацию.

Статья 667. Обязанность арендатора по оплате расходов по содержа –
нию транспортного средства

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средс –
тва без экипажа, арендатор несет расходы по содержанию арендованного
транспортного средства, его страхованию, включая страхование своей от –
ветственности, а также расходы, связанные с его эксплуатацией.

Стать я 668. Договоры с третьими лицами об использовании транс –
портного средства

1. Арендатор вправе сдавать арендованное транспортное средство в
субаренду на условиях договора аренды с экипажем или без экипажа с
согласия арендодат еля, если иное не предусмотрено договором аренды.
2. Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени
заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если
они не противоречат целям использования транспортного средства, ука –
занным в договоре аренды, а если такие цели не установлены, то назна –
чению транспортного средства.

Статья 669. Ответственность за вред, причиненный транспортным
средством

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным
средством, его механизмами, устройствами, оборудованием и т.п., несет
арендатор в соответствии с правилами главы 55 настоящего Кодекса.

Статья 670. Особенности ар енды отдельных видов транспортных
средств

Особенности аренды отдельных видов транспортных средств без пре –

доставления услуг по их управлению и технической эксплуатации, помимо
предусмотренных настоящим параграфом, могут быть у становлены законода –
тельством.

4. Аренда зданий и сооружений

Статья 671. Договор аренды здания или сооружения

1. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязует –
ся передать во временное владение и пользован ие или во временное поль –
зование арендатору здание или сооружение.
2. Правила настоящего параграфа применяются к аренде предприятий,
если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об аренде
предприятия.

Статья 672. Форма и государственная регистрация договора аренды
здания или сооружения

1. Договор аренды здания или сооружения заключается в письменной
форме путем составления одного документа, подписанного сторонами
(час ть 2 статьи 466).
Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет
его недействительность.
2. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не
менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключен –
ным с момента такой регистрации.

Статья 673. Права на земельный участок при аренде находящегося на
нем здания или сооружения

1. По договору аренды здания или сооружения арендатору, одновре –
менно с передачей прав владения и пол ьзования такой недвижимостью, пе –
редаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой
недвижимостью и необходима для ее использования.
2. В случаях, когда арендодатель является пользователем земельно –
го участка, на котором находит ся сдаваемое в аренду здание или соору –
жение, арендатору предоставляется право аренды или предусмотренное до –
говором аренды здания или сооружения, иное право на соответствующую
часть земельного участка.
Если договором не определено передаваемое арендатору право на со –
ответствующий земельный участок, к нему переходит на срок аренды зда –
ния или сооружения право пользования той частью земельного участка,
которая занята зданием или сооружением, и н еобходима для его использо –
вания в соответствии с его назначением.

Статья 674. Право пользования земельным участком при передаче
строения или сооружения в аренду

При передаче строения или сооружения в аренду право пользо вания
земельным участком на котором находится строение или сооружение до
окончания срока аренды сохраняется за арендатором(в редакции Закона РТ

от 29.04.2006г.№181).

Статья 675. Размер арендной платы

1. Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать
размер арендной платы. При отсутствии согласованного сторонами в пись –
менной форме условия о размере арендной платы договор аренды здания
или сооружения считается незаключенным. При этом правила определения
цены, предусмотре нные частью 3 статьи 456 настоящего Кодекса не приме –
няются.
2. Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за
пользование зданием или сооружением включает плату за пользование зе –
мельным участком, на котором оно расположено, или п ередаваемой вместе
с ним соответствующей частью участка, если иное не предусмотрено зако –
ном или договором.
3. В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения уста –
новлена в договоре на единицу площади здания( сооружения) или иного
показателя его размера, арендная плата определяется исходя из факти –
ческого размера переданного арендатору здания или сооружения.

Статья 676. Передача здания или сооружения

1. Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его
ар ендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о
передаче, подписываемому сторонами.
Если иное не предусмотрено законом или договором аренды здания
или сооружения, обязательство арендодателя передать здание или соору –
жение аре ндатору считается исполненным после представления его аренда –
тору во владение или пользование и подписания сторонами соответствую –
щего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче зда –
ния или сооружения на усл овиях, предусмотренных договором, рассматри –
вается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности
по передаче имущества, а арендатора от принятия имущества.
2. При прекращении договора аренды или сооружения арендованное
здание ил и сооружение должно быть возвращено арендодателю с соблюдени –
ем правил, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

5. Аренда предприятия

Статья 677. Договор аренды предприятия

1. По договору аренды предприятия (стать я 144) арендодатель обя –
зуется предоставить арендатору за плату во временное владение и поль –
зование предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением
тех прав и обязанностей, которые арендодатель не вправе передавать
другим лицам.
2. О переводе долгов на арендатора арендодатель обязан письменно
уведомить своих кредиторов, которые в случае несогласия с таким пере –
водом вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления пот –
ребовать от арендодателя прекращения или досрочного исполнения соот –

ветствующих обязательств. Если в указанный срок какое -либо из этих
требований не предъявлено, кредитор признается давшим согласие на пе –
ревод соответствующего долга на арендатора.
Предприятие может быть передано арен датору только после заверше –
ния расчетов с кредиторами, которые потребовали от арендодателя прек –
ращения или досрочного исполнения обязательств.
После передачи предприятия как имущественного комплекса в аренду
арендодатель и арендатор несут солид арную ответственность по включен –
ным в состав переданного предприятия долгам, которые были переведены
на арендатора без согласия кредитора.
3. Права арендодателя, полученные им на основании специального
разрешения (лицензии) на занятие соотве тствующей деятельностью, не
подлежат передаче арендатору, если иное не установлено законодательст –
вом. Включение в состав передаваемого по договору предприятия обяза –
тельств, исполнение которых арендатором невозможно при отсутствии у
него такого сп ециального разрешения (лицензии), не освобождает арендо –
дателя от соответствующих обязательств перед кредиторами.
4. Права и обязанности по отношению к работникам предприятия пе –
реходят от арендодателя к арендатору в порядке, предусмотренном зако –
нодательством о труде для перехода таких прав и обязанностей.

Статья 678. Права кредиторов при аренде предприятия

1. Кредиторы по обстоятельствам, включенным в состав предприятия,
должны быть до его передачи арендатору письменно уведомлены арендода –
телем о передаче предприятия в аренду.
2. Кредитор, который письменно не сообщил арендодателю о своем
согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня полу –
чени я уведомления о передаче предприятия в аренду потребовать прекра –
щения или досрочного исполнения обязательств и возмещения причиненных
этим убытков.
3. Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в
аренду в порядке, предусмотренно м частью 1 настоящей статьи, может
предъявить иск об удовлетворении требований, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, в течение года со дня, когда он узнал или должен был
узнать о передаче предприятия в аренду.
4. После передачи предприятия в аренду арендодатель и арендатор
несут солидарную ответственность по включенным в состав переданного
предприятия долгам, которые были переведены на арендатора без согласия
кредитора.

Статья 679. Форма и государственная регистрация договора арен ды
предприятия

1. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме пу –
тем составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит
нотариальному удостоверению и государственной регистрации.
Договор аренды п редприятия считается заключенным с момента госу –
дарственной регистрации.
2. Несоблюдение требований, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, влечет недействительность договора. Такой договор считается
ничтожным, его исполнение не допускается и к нему не применяются пра –

вила, предусмотренные частью 2 статьи 190 настоящего Кодекса.

Статья 680. Передача арендованного предприятия

Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточном у
акту.
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и предс –
тавление на подписание передаточного акта, является обязанностью арен –
додателя и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено до –
говором.

Статья 681. Обязанно сти арендатора по содержанию предприятия и
оплате расходов по его эксплуатации

1. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия
договора поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоянии,
включая его тек ущий и капитальный ремонт.
2. На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией
арендованного предприятия, если иное не предусмотрено договором, а
также уплата платежей по страхованию арендованного имущества, налогов
и иных обязатель ных платежей.

Статья 682. Пользование имуществом арендованного предприятия

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, арендатор
вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять
во временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в
состав имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и
передавать свои права и обязанности по договору аренды в отношении та –
ких ценностей другому лицу, при условии, ч то это не влечет уменьшения
стоимости предприятия и не нарушает других положений договора аренды.
Указанный порядок не применяется в отношении земли и других природных
ресурсов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
2. Если иное не предус мотрено договором, арендатор вправе самос –
тоятельно проводить реконструкцию арендованного имущества, его расши –
рение, техническое перевооружение, увеличивающее его стоимость.

Статья 683. Внесение арендатором улучшений в арендованное предп –
риятие

Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости не –
отделимых улучшений арендованного имущества независимо от разрешения
арендодателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено договором.
Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности возмес –
тить арендатору стоимость таких улучшений, если докажет, что издержки
арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества
несоразмерно улучшению его эксплуатационных свойств или при осуще ст –
влении таких улучшений были нарушены принципы добросовестности и ра –
зумности.

Статья 684. Применение к договору аренды предприятия правил о
последствиях недействительности сделок, расторжении

и изменении договора

Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сде –
лок, расторжении и изменении договора, предусматривающие возврат или
взыскание в натуре полученного по договору с одной или с обеих сторон,
прим еняются к договору аренды предприятия, если такие последствия не
нарушают существенно права и охраняемые законом интересы кредиторов
арендодателя и арендатора, других лиц и не противоречат общественным
интересам.

Статья 685. Возврат арендованн ого предприятия

При прекращении договора аренды предприятия арендованный имущест –
венный комплекс должен быть возвращен арендодателю с соблюдением пра –
вил, предусмотренных статьями 678 и 681 настоящего Кодекса. Подготовка
предприятия к передаче аре ндодателю, включая составление и представле –
ние на подписание передаточного акта, является в этом случае обязан –
ностью арендатора и осуществляется за его счет, если иное не предус –
мотрено договором.

6. Аренда земли сельскохозяйственного назначения
и иных природных ресурсов

Статья 686. Договор аренды земли и иных природных ресурсов

1. По договору аренды земли и иных природных ресурсов арендода –
тель обязуется передать арендатору за плату во временное владение и
пользование земли и иных природных ресурсов, а арендатор обязуется ис –
пользовать их по назначению и вносить арендную плату.
2. На аренду земли сельскохозяйственного назначения и других при –
родных ресурсов распространяются правила договора аренды, если иное не
установлено договором или законом.

Статья 687. Субъекты аренды земли сельскохозяйственного назначе –
ния и иных природных ресурсов

1. Земля и иные природны е ресурсы вправе сдавать в аренду соот –
ветствующие органы исполнительной власти и органы горного надзора в
соответствии с земельным Кодексом и Законом Республики Таджикистан "О
недрах".
2. Вторичные землепользователи вправе самостоятельно перед авать
земельный участок в аренду в соответствии с Земельным кодексом Респуб –
лики Таджикистан.
3. Арендаторами являются физические и юридические лица Республики
Таджикистан, иностранные юридические и физические лица, совместные
предприятия, междун ародные организации и иностранные государства.

Статья 688. Форма и срок договора аренды земли и иных природных
ресурсов

1. Договор аренды земли и иных природных ресурсов должен быть

заключён в письменной форме.
2. Мин имальный срок договора аренды земли не может быть менее од –
ной ротации полей севооборота.
3. Срок договора аренды иных природных ресурсов определяется до –
говором от 5 и более лет.

Статья 689. Обязанности арендодателя

1. Арендодатель обязан передать арендатору земли сельскохозяйс –
твенного назначения в состоянии, пригодным для предусмотренного дого –
вором назначения.
2. Арендодатель обязан осуществить мероприятия, направленные на
создание необходимых усло вий для эффективного использования арендован –
ной земли (водоснабжение, меры по повышению плодородия почв, прокладка
и ремонт дорог и т.д.).
3. Арендодатель обязан возместить необходимые расходы, понесённые
им на арендованной земле, а также другие нео бходимые расходы, осущест –
влённые с согласия арендатора.
4. Арендодатель обязан возместить необходимые расходы арендатору,
вызванной досрочным прекращением договора аренды земли по требованию
арендатора, включая стоимость ещё не убранного урожая.

Стать 690. Обязанности арендатора

1. Арендатор обязан:
использовать землю по назначению;
не оставлять землю не использованной:
провести мероприятия по улучшению состояния земли.
2. Своевременно вносить арендную плату.
3. По окончании срока договора аренды вернуть землю в надлежащем
состоянии.

Статья 691. Право возмещения произведённых улучшений

Арендатор земли и иных природных ресурсов имеет право на возмеще –
ние стоимости произведённых улучшений с согласия арендодателя либо не –
обходимых для нормального использования арендованной земли.

Статья 692. Право на продление договора аренды

1. По истечении срока договора, арендатор имеет право на возоб –
новление договора.
2. П ри отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или из –
менении договора по окончании срока он считается продлённым на тех ус –
ловиях, какие были предусмотрены договором.

7. Финансовая аренда (лизинг)

Статья 693. Договор финансовой аренды

1. По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизинго –

датель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором
(лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоста –
вить ему это имущество з а плату во временное владение и пользование
для предпринимательских целей.
Если иное не предусмотрено договором, арендодатель не несет от –
ветственность за выбор арендованного имущества и продавца.
2. По договору финансовой аренды могут быть переданы любые непот –
ребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, за
исключением земельных участков и других природных объектов.

Статья 694. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду

Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведо –
мить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в
аренду определенному лицу.

Статья 695. Передача арендатору предмета договора финансовой
аренды

1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, иму –
щество, являющееся предметом этого договора, передается продавцом не –
посредственно арендатору в месте нахождения последнего.
2. Если имущество, являющееся предметом дого вора финансовой арен –
ды, не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, а если в
договоре такой срок не указан – в разумный срок, арендатор вправе, ес –
ли просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендо –
датель, потребовать р асторжения договора и возмещения убытков.

Статья 696. Переход на арендатора риска случайной гибели или слу –
чайной порчи имущества

Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества
переходит к арендатору в момен т передачи ему этого имущества, если
иное не предусмотрено договором финансовой аренды.

Статья 697. Ответственность продавца

1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущест –
ва, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вы –
текающие из договора купли -продажи, заключенного между продавцом и
арендодателем, в частности, в отношении качества и комплектности иму –
щества, сроков его поставки и в других слу чаях ненадлежащего исполне –
ния договора. При этом арендатор имеет права и несет обязанности, пре –
дусмотренные настоящим Кодексом для покупателя, как если бы он был
стороной договора купли -продажи указанного имущества. Однако арендатор
не может раст оргнуть договор купли -продажи с продавцом без согласия
арендодателя.
В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как
солидарные кредиторы (статья 349).
2. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арен –
додатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требо –
ваний, вытекающих из договора купли -продажи, кроме случаев, когда от –

ветственность за выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем
случае арендатор вправе по своему выбору предъявлять требования, выте –
кающие из договора купли -продажи, как непосредственно продавцу иму –
щества, так и арендодателю, которые несут солидарную ответственность.

Глава 34. Наем жилого помещения

Статья 698. Договор найма жилого поме щения

1. По договору найма жилого помещения наймодатель обязуется пре –
доставить нанимателю и членам его семьи жилое помещение во владение и
пользование за плату.
2. Отношения по договору найма жилого помещения регулируются Жи –
лищным кодексом Республики Таджикистан.

Глава 35. Безвозмездное пользование (ссуда)

Статья 699. Понятие договора безвозмездного пользования

1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна
сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвоз –
мездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а пос –
ледняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее
получила, с учетом нормального износа, или не в состоянии , об услов –
ленном договором.
2. К договору безвозмездного пользования соответственно применя –
ются правила части 1 статьи 626, части 1 и первого предложения части 2
статьи 629, частей 1 и 2 статьи 630, статьи 634, части 2 статьи 642,
части 1 и 3 статьи 644 настоящего Кодекса.

Статья 700. Ссудодатель

Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее
собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собствен –
ником.

Статья 701. Предоставление вещи в безвозмездн ое пользование

1. Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответству –
ющем условиям договора безвозмездного пользования и ее назначению.
2. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее
принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по ис –
пользованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не предусмотрено
договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако
без них вещь не может быть испо льзована по назначению либо ее исполь –
зование в значительной степени утрачивает ценность для ссудополучате –
ля, последний вправе потребовать предоставления ему таких принадлеж –
ностей и документов либо расторжения договора и возмещения понесенного
им р еального ущерба.

Статья 702. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное
пользование

Если ссудодатель не предоставляет вещь ссудополучателю, последний
вправе потребовать расторжения договора и возмещения реального ущер ба.

Статья 703. Ответственность за недостатки вещи, переданной в без –
возмездное пользование

Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или
по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора.
При обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по свое –
му выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения недос –
татков вещи или возмещения расходов на устранение недостатков вещи,
либо досрочного расторжения договора и возмещения реального ущерба.

Статья 704. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмезд –
ное пользование

Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием
для изменения или прекращения прав третьих лиц на эту вещь.
При заключении договора ссудодатель обязан предупредить ссудопо –
лучателя о всех правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, праве зало –
га и т.п.). Неисполнение этой обязанности дает ссудополучателю право
требовать расторжения договора и возмещения реального ущерба.

Статья 705. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи

Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвоз –
мездное пользование, в исправном состоянии. Если иное не предусмотрено
договором, ссудополучатель обязан производить текущий и капитальный
ремонт вещи и нести все расходы по ее содержанию

Статья 706. Ответственность ссудополучателя

Если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что ссудопо –
лучатель использовал ее не в соответствии с договором или назначением
вещи либо передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя, то он не –
сёт ответственность за причинённый вред имуществу.

Статья 707. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу
использованием вещ и

Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу использо –
ванием вещи, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или
грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь
оказалась с согласия ссудодателя.

Статья 708. Передача полученной в безвозмездное пользование вещи
третьему лицу

Ссудополучатель вправе передать в пользование третьего лица, по –
лученную в безвозмездное пользование вещь, только с согласия ссудода –
теля, остава ясь ответственным перед ним.

Статья 709. Досрочное расторжение договора по требованию ссудода –
теля

Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора в
случаях, когда ссудополучатель:
1) использует вещь не в соответствии с договором или назначением
вещи;
2) не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном сос –
тоянии или ее содержанию;
3) существенно ухудшает состояние вещи;
4) без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.

Статья 710. Досрочное расторжение договора по требованию ссудопо –
лучателя

Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора
безвозмездного пользования:
1) при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование
вещи невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и
не мог знать в момент заключения договора;
2) если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
окажется в состоянии, непригодном для использования;
3) если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о
правах третьих лиц на передаваемую вещь.

Статья 711. Отказ от договора

Если срок безвозмездного пользования вещью в дог оворе не опреде –
лен, каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора,
известив об этом другую сторону за один месяц, если договором не пре –
дусмотрен иной срок извещения.

Статья 712. Изменение сторон в договоре

1. Ссудополуча тель вправе произвести отчуждение вещи или передать
ее в возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому собствен –
нику или пользователю переходят права по ранее заключенному договору
безвозмездного пользования, а его права в отношении вещи обре меняются
правами ссудополучателя.
2. В случае смерти гражданина -ссудодателя либо реорганизации или
ликвидации юридического лица – ссудодателя их права и обязанности по
договору переходят к наследнику или иному правопреемнику либо другому
лицу, к которому перешло право собственности на вещь или иное право,
на основании которого вещь была передана в безвозмездное пользование.
В случае реорганизации юридического лица – ссудополучателя его
права и обязанности по договору переходят к правопреемнику, если иное
не предусмотрено договором.

Статья 713. Прекращение договора

Договор безвозмездного пользования, помимо общих оснований прек –
ращается также в случае смерти гражданина -ссуд ополучателя или ликвида –
ции юридического лица – ссудополучателя, если иное не предусмотрено
договором.

Глава 36. Подряд

1. Общие положения о подряде

Статья 714. Договора подряда

1. По догов ору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выпол –
нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работы и сдать
ее заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять работу
и оплатить ее (уплатить цену работы). Работа выполняется з а риск под –
рядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением
сторон.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строитель –
ный подряд, подряд на проектные или изыскательские работы) положения,
предусмотренные настоящ им параграфом, применяются, если иное не уста –
новлено правилами настоящего Кодекса о договорах этих видов.

Статья 715. Работы, выполняемые по договору подряда

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку
(отработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее ре –
зультата или сдачей ее иным образом заказчику.
2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, под –
рядчик передает права на нее заказчику.
3. Если иное не предус мотрено договором, подрядчик самостоятельно
определяет способы выполнения задания заказчика.

Статья 716. Выполнение работы иждивением подрядчика

1. Если иное не предусмотрено договором, работа выполняется ижди –
вением подрядчика: из его материа лов, его силами и средствами.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество пре –
доставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление
материалов и оборудования, обременных правами третьих лиц.

Статья 717. Риск сл учайной гибели и порчи материалов

Риск случайной гибели или случайной порчи (повреждения) материа –
лов до наступления срока сдачи подрядчиком обусловленной договором ра –
боты несет сторона, предоставившая материалы, а после наступления это –
го срока – просрочившая сторона, если иное не установлено законода –
тельством или договором.

Статья 718. Генеральный подрядчик и субподрядчик

1. Если из законодательства или договора подряда не вытекает обя –
занность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично,
подрядчик вправе привлечь к исполнению части своего обязательства дру –
гих лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли ге –
нерального подрядчика.
2. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответствен –
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком своих
обязательств по договору подряда, а перед заказчиком – ответственность
за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своего обяза –
тельства субподрядчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 334 и стать –
ей 434 настоящего Кодекса.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и суб –
подрядчик не вправе предъявлять друг к другу требований, связанных с
нарушени ем договоров, заключенных каждой из них с генеральным подряд –
чиком.
3. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить
договор на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае
указанные лица несут ответственность за неис полнение или ненадлежащее
исполнение работы непосредственного перед заказчиком.

Статья 719. Участие в исполнении работы нескольких лиц

1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или
более, при неделимости предмета обязатель ства они признаются по отно –
шению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными
кредиторами.
2. При неделимости предмета обязательства, а также в других слу –
чаях, предусмотренных законодательством или договором, каждое из ука –
занных в части 1 настоящей статьи лицо приобретает права и несёт от –
ветственность по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья
344).

Статья 720. Сроки выполнения работы

1. В договоре подряда указывается начальный и конечный срок и вы –
полнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть
предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы ( проме –
жуточные сроки).
Если иное не предусмотрено законодательством или договором, под –
рядчик несет ответст венность за нарушение как начального и конечного,
так и промежуточных сроков выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточ –
ные сроки выполнения работы могут быть изменения в случаях и в поряд –
ке, предусмотренн ых договором.
3. Указанные в статье 436 настоящего Кодекса последствия просроч –
ки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения рабо –
ты.

Статья 721. Цена работы

1. В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнени ю ра –

боты или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких ука –
заний цена устанавливается судом в соответствии с частью 3 статьи 456
настоящего Кодекса, исходя из обычно применяемых за аналогичные работы
цен с учетом необходимых расходов, по несенных сторонами.
2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подряд –
чика и причитающееся ему вознаграждение.
3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случаях, когда работа выполняется в соответствии со сметой,
составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью
договора с момента подтверждения ее заказчиком.
4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твер дой.
При отсутствии других указаний в договоре цена работы (сметы) считает –
ся твердой.
5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ
и по этой причине – в существенном превышении определенной приблизи –
тельно цены работы ( прибл изительной сметы), подрядчик обязан своевре –
менно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на
превышение цены работы( сметы,) вправе отказаться от договора. В этом
случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за вы –
полненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходи –
мости превышения указанной в договоре цены (сметы), обязан выполнить
договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в дого –
воре.
6. Под рядчик не вправе требовать увеличения твердой цены (твердой
сметы), а заказчик – ее уменьшения, в том числе и в случае, когда в
момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть пол –
ный объем подлежащей выполнению работы или необходимы х для этого рас –
ходов.
При существенном возрастании после заключения договора стоимости
материалов и оборудования, которые должны быть предоставлены подрядчи –
ком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг подрядчик имеет
право требовать увеличения установленной цены (сметы), при отказе за –
казчика выполнить его требования – расторжения договора в соответствии
со статьей 483 настоящего Кодекса.

Статья 722. Экономия подрядчика

1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались
меньше тех, которые учитывались при определении цены (составлении сме –
ты), подрядчик сохраняет право на оплату работу по цене, предусмотрен –
ной договором (сметой), если заказчик не докажет, что полученная под –
рядчиком эко номия повлияла на качество выполненной работы.
2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение по –
лученной подрядчиком экономии между сторонами.

Статья 723. Порядок оплаты работы

1. Если договором подряда не предусмотрена пр едварительная оплата
выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить
подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи работы при ус –
ловии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок,

либо с согласия заказч ика – досрочно.
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка
только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре.

Статья 724. Право подрядчика на удержание

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную
цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением
договора, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со стать –
ями 388, 389 настоящего Кодекса результаты работы, а также принадлежа –
щего заказчику оборудования, переданной для переработки вещи, остатка
неиспользованных материалов и другого оказавшегося у него имущества
заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

Статья 725. Выполнение работы с использованием материал ов заказ –
чика

1. Подрядчик обязан использовать предоставленные заказчиком мате –
риалы экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказ –
чику отчет об израсходовании материалов, а также возвратить остаток
либо, с с огласия заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости
остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый ре –
зультат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для
предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в
договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использо –
вания, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком
материала, подрядчик вправе потребовать оп латы выполненной им работы.
3. Подрядчик может осуществить право, указанное в части 2 настоя –
щей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли
быть обнаружены при надлежащем приеме подрядчиком этого материала.

Статья 726. О тветственность подрядчика за несохранность предос –
тавленного заказчиком имущества

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных
заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки вещи и
иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с испол –
нением договора подряда.

Статья 727. Права заказчика во время выполнения работы

1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество ра –
бот, не вмешиваясь в деятел ьность подрядчика.
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению догово –
ра или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от договора и
потребовать возмещения у бытков. При этом заказчик должен доказать ут –
рату им интереса к договору, если он будет выполнен с просрочкой.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подряд –
чику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении под –

рядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора
либо поручить исправление работы другому лицу за счет подрядчика, а
также потребовать возмещение убытков.
4. Если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое
время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив под –
рядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения
уведомления об отказе заказчика от договора.
Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные
прекращением договора , в пределах разницы между частью цены, выпла –
ченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.

Статья 728. Обстоятельства, о которых подрядч ик обязан предупре –
дить заказчика

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до полу –
чения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчи –
ком материалов, оборудования, технической документации или переданной
для обработки вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств , которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают не –
возможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах,
указанных в части 1 настоящей статьи, либо продолживший работ у, не до –
жидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или
несмотря на своевременное указание заказчика о приостановлении работ,
не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное пре –
дупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в час –
ти 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодный или не –
доброкачественный материал , не изменит указаний о способе выполнения
работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятель –
ств, грозящих годности или прочности работы, подрядчик вправе отка –
заться от договора и потребовать возмещения причиненных его прекраще –
нием убытков.

Статья 729. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по до –
говору подряда

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу при –
остановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по
договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудова –
ния, технической документации или подлежащей переработке (обработке)
вещи, препятствует исполнению договора под рядчиком, а также при нали –
чии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том , что исполнение
указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок
(статья 353).
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при
наличии обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Статья 730. Содействие заказчика

1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотрен –
ных дог овором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении
работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе
требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные из –
держки, вызванные простоем, либо перенесен ия сроков исполнения работы,
либо увеличения цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало
невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сох –
раняет право на уплату ему установленной цены с учето м выполненной
части работы, за вычетом сумм, которые подрядчик получил или мог полу –
чить в связи с неисполнением договора.

Статья 731. Приемка выполненных работ заказчиком

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные договором
подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу,
а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих работу, или иных
недостатков в работе немедленно заявить подрядчику об этом.
2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке,
вправе ссылаться на них только в случае, если в акте либо в ином доку –
менте, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо воз –
можность последующего предъявления требования об их устранении.
3. Заказчик, принявший рабо ту без проверки, лишается права ссы –
латься на недостатки работы, которые могли быть установлены при обыч –
ном способе ее приемки (явные недостатки).
4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней
от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при
обычном способе ее приемки (скрытое недостатки), в том числе такие,
которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом
подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5. При возникновении меж ду заказчиком и подрядчиком спора по по –
воду недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой
из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экс –
пертизы несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой ус –
та новлено отсутствие нарушений договора или причиной связи между дейс –
твиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы
по экспертизе несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если экс –
пертиза назначена по соглашению между сторона ми, – обе стороны поров –
ну.
6. Если иное не предусмотрено договором, при уклонении заказчика
от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении одного
месяца со дня, когда согласно договору работа должна была передаваться
заказчику, и последующего двухкратного его предупреждения, продать ре –
зультат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся под –
рядчику платежей, внести в депозит нотариальной конторы на имя заказ –
чика.
7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы пов –

лекло за собой просрочку в сдаче работ, право собственности на изго –
товленную (переработанную) вещь признается перешедшим к заказчику в
момент, когда состоялась передача.

Статья 732. Качество работы

1. Вы полненная работа должна соответствовать условиям договора, а
при их отсутствии или неполноте – требованиям, обычно предъявляемым к
работе соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законодатель –
ством или договором, выполненная работа должна:
в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в до –
говоре или определенными обычно предъявляемым требованиям;
в пределах разумного срока быть пригодной для предусмотренного
договором использования, а если оно договором не предусмотр ено, – для
обычного использования работы такого рода.
2. Если законодательством или в установленном им порядке предус –
мотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору под –
ряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обя зан выпол –
нить работу, соблюдая эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить
работу, отвечающую более высоким требованиям к качеству по сравнению с
установленными обязательными требованиями.

Статья 733. Гарантия качества работы

1. В случае, когда законодательством или договором, или обычаями
делового оборота предусмотрено предоставление подрядчиком заказчику
гарантии качества работы, подрядчик обязан передать заказчику резуль –
тат работы, который должен соответствовать требованиям части 1 статьи
747 настоящего Кодекса в течение всего гарантийного срока.
2. Гарантия качества результата работ, если иное не предусмотрено
договором, распространяется на все составляющее результ ат работы.

Статья 734. Порядок исчисления гарантийного срока

1. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок
начинает течь с момента, когда выполненная работы была принята или
должна быть принята заказчиком.
2. К исчи слению гарантийного срока по договору подряда применяют –
ся соответственно правила, содержащиеся в частях 2 -4 статьи 507 насто –
ящего Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством или согла –
шением сторон либо не вытекает из особенностей договора п одряда.

Статья 735. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы

1. Если работа выполнена подрядчиком с отступлением от договора,
ухудшившим работу, или с иными недостатками, которые делают ее непри –
годной для предусмотренного в договоре либо – при отсутствии в догово –
ре соответствующего условия – для обычного использования. заказчик
вправе, поскольку иное не установлено законом или договором, по своему
выбору потребовать от подрядчика:

безв озмездного устранения недостатков работы в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право
заказчика устранять их предусмотрено в договоре.
2. Подрядчик в праве вместо устранения недостатков работы, за ко –
торые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением
заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае за –
казчик обязан возвратить ранее переданную ему работу подрядчик у, если
по характеру работы такой возврат возможен.
3. Если отступления в работе от условий договора или иные недос –
татки работы являются существенными и неустранимыми либо в установлен –
ный заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устране –
ны, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответс –
твенности за определенные недостатки не освобождает его от ответствен –
ности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие винов –
ных действий или бездействия подрядчика.
5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, от –
вечает за его качество по правилам об ответственности продавца за то –
вары ненадлежа щего качества (статьи 511).

Статья 736. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата
работы

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказ –
чик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством
результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установлен –
ные настоящей статьей.
2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный
срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут
быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в ра –
зумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы,
если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делово –
го оборота.
3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатка –
ми результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок
составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены
заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с
момента, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, подрядчик несет
ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до пе –
редачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого
момента.
5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок
(часть 1 статьи 733) начинает течь с момента, когда результат выпол –
ненной работы был принят или долже н был быть принят заказчиком.
6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяют –
ся соответственно правила, содержащиеся в частях 2 и 4 статьи 507 нас –
тоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами, согл ашением сторон или не вытекает из особенностей договора
подряда.

Статья 737. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы

1. Срок исковой давности для требований, вызванных ненадлежащим
качеством работы, выполненной по договору подряда, определяется по
правилам статьи 221 настоящего Кодекса.
Срок исковой давности для требований по поводу недостатков зда –
ний, построек, сооружений, если такие недостатки не могли быть обнару –
жен ы при обычном способе приёмке работ, составляет пять лет со дня об –
наружения недостатков.
2. Если законодательством или договором подряда предусмотрено
предоставление подрядчиком гарантии качества работ, установленный га –
рантийный срок и заявле ние по поводу недостатков работы сделано в пре –
делах гарантийного срока, течение сроков исковой давности начинается
со дня заявления о недостатках.
3. Если в соответствии с договором подряда работа принята заказ –
чиком по частям, течение срока иск овой давности начинается со дня при –
ёмки работы в целом.

Статья 738. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использо вания предмета
договора, если это предусмотрено договором или характер информации та –
ков, что без нее невозможно использование результатов работы для це –
лей, указанных в договоре.

Статья 739. Конфиденциальность полученной сторонами информации

Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по дого –
вору, получила от другой стороны информацию о новых решениях и техни –
ческих знаниях, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а так –
же сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она
не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяется сог –
лашением сторон.

Статья 740. Возвращение заказчику материалов и оборудования

В с лучаях, когда заказчик на основании пункта 4 статьи 727 или
пункта 3 статьи 735 настоящего Кодекса отказывается от договора подря –
да, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы,
оборудование, переданную для переработки вещь и ин ое имущество либо
передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозмож –
ным, – возместить стоимость материалов и оборудования, и иного имущест –
ва.

Статья 741. Последствия прекращения договора подряда до приемки
ре зультата работы

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмот –
ренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы,

выполненной подрядчиком (часть 1 статьи 731), заказчик вправе требо –
вать передачи ему результ ата незавершенной работы с компенсацией под –
рядчику произведенных затрат.

2. Бытовой подряд

Статья 742. Договор бытового подряда

1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предп –
ринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина
– заказчика определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые
или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять
работу и оплатить ее.
2. Договор быто вого подряда относится к публичным договорам
(статья 458).
3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным
настоящим Кодексом , применяются законы о защите прав потребителей,
иные правовые акты, принятые в соответствии с ними .

Статья 743. Гарантии прав заказчика

1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор
бытового подряда дополнительных возмездных работ или услуг. При нару –
шении этого требования заказчик вправе отказаться от оплаты соответс –
твующих работ или услуг.
2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться
от договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной
цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказ –
чика от договора , и возместив ему расходы, произведенные до этого мо –
мента с целью исполнения договора, если они не входят в указанную
часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права,
ничтожны.

Статья 744. Форма договора

Если иное не предусмотрено законодательством или договором, в том
числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присо –
единяется заказчик, договор бытового подряда считается заключенным в
надлежащей форме с момента выдачи подрядчи ком заказчику квитанции или
иного документа, подтверждающего заключение договора.
Отсутствие у заказчика указанных документов не лишает его права
ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта заключения
договора или его условий.

Статья 745. Публичная оферта работ

1. К рекламе и другим предложениям работ, выполняемых по догово –
рам бытового подряда, соответственно применяются правила о публичной
оферте товаров, содержащиеся в статье 530 настоящего Кодекса.
2. При сдач е работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопас –

ного использования изготовленной или переделанной вещи либо иной вы –
полненной работы, а также о возможных для самого заказчи ка и других
лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
3. Заказчик вправе требовать расторжения договора бытового подря –
да и возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или не –
достоверности полученной от подрядчика инфор мации был заключен договор
на выполнение работ, не обладающих свойствами, которые имел в виду за –
казчик.

Статья 746. Предоставление заказчику информации о работе

Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предос –
тавить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемых
работах, их видах и особенностях, о цене и форме оплаты работы, а так –
же сообщить заказчику по его просьбе другие, относящиеся к договору и
соответствующей работе, сведения. Если по характеру работы это имеет
значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое
будет ее выполнять.

Статья 747. Выполнение работы из материала подрядчика

1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из мате –
риала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении до –
говора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным
расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы.
В соответствии с договором материал может быть предоставлен под –
рядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком материала
в рассрочку.
2. Изменение цены предоставленного подрядчиком материала после
заключения договора не влечет перерасчета.

Статья 748. Выполнение работы из м атериала заказчика

Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала
заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемом подрядчиком за –
казчику при заключении договора, должны быть указаны точное наименова –
ние, описание и цена материалов, определяемая по соглашению сторон.
Оценка материала в квитанции или ином аналогичном документе может быть
впоследствии оспорена заказчиком в суде путем представления письменных
доказательств.

Статья 749. Цена и опл ата работы

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением
сторон и не может быть выше указанной в прейскуранте, объявленном под –
рядчиком. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи
подрядчиком. По соглашению сто рон работа может быть оплачена заказчи –
ком при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Статья 750. Предупреждение заказчика об условиях использования
выполненной работы

При сдаче работы заказчику подрядчик обя зан сообщить ему о требо –
ваниях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результата работы, а также о возможных для самого заказ –
чика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требова –
ний.

Статья 751. Последствия обнаружения недостатков в выполненной ра –
боте

1. Заказчик может осуществить одно из предусмотренных в статье
731 настоящего Кодекса прав в случае, когда он обнаружил недостатки во
время приемки работ или во в ремя использования предмета подряда – в
течение общих сроков, предусмотренных в статье 736 настоящего Кодекса,
а при наличии гарантийных сроков – в течение этих сроков.
2. Требование о безвозмездном устранении таких недостатков рабо –
ты, выполненной по договору бытового подряда, которые могут представ –
лять опасность для жизни или здоровья самого заказчика и других лиц,
может быть предъявлено заказчиком или его правопреемником в течение
десяти лет с момента принятия работы, если в установленном законом по –
рядке не предусмотрены более длительные сроки (сроки службы). Такое
требование может быть предъявлено независимо от того, когда обнаружены
эти недостатки, в том числе и при обнаружении их по окончании гаран –
тийного срока.
При невыполнении подрядчиком указанного требования заказчик впра –
ве в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, упла –
ченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных на устранение
недостатков своими силами или с помощью тре тьих лиц.

Статья 752. Последствия неявки заказчика за получением работы

1. В случае неявки заказчика за получением выполненной работы или
иного уклонения заказчика от ее приемки подрядчик вправе, письменно
предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предуп –
реждения продать предмет подряда за разумную цену, а вырученную сумму,
за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит
нотариуса на имя заказчика, в соответствии со статьей 352 настоящего
Кодекса .
2. В указанных в части 1 настоящей статьи случаях подрядчик может
вместо продажи предмета подряда воспользоваться правом на его удержа –
ние (статья 724) или взыскать с заказчика причиненные убытки.

Статья 753. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения работы по договору бытового подряда

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по до –
говору бытового подряда заказчик может восполь зоваться правами, пре –
доставленными покупателю в соответствии со статьями 537 -539 настоящего
Кодекса.

Статья 754. Последствия смерти одной из сторон в договоре

В случаях прекращения договора бытового подряда по основаниям,

предусмотренным в статье 450 настоящего Кодекса, последствия прекраще –
ния договора определяются по соглашению между правопреемником соот –
ветствующей стороны и ее контрагентом, а при недостижении ими соглаше –
ния – судом с учетом размера выполненных работ и их цены, стоимости
истраченного и сохранившегося материала, а также других существенных
обстоятельств.

3.Строительный подряд

Статья 755. Договор строительного подряда

1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в уста –
новленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо
выполнить иную строительную работу, а заказчик обязуется создать под –
рядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее и упла –
тить за нее обусловленную цену.
2. Договор строительного подряда заключается на строительство или
реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооруже –
ния или иного объекта, а также за выполнение монтажных, пуско -наладоч –
ных и иных неразрывно связанных со строящим ся объектом работ.
Если это предусмотрено договором, подрядчик принимает на себя
обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказ –
чиком в течение указанного в договоре срока.
3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняется
работа для удовлетворения бытовых или других личных потребностей граж –
данина (заказчика), к такому договору соответственно применяются пра –
вила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору быто –
вого подряда.

Ст атья 756. Распределение риска между сторонами

1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта стро –
ительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до
приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.
2. Если объ ект строительства до его приемки заказчиком погиб или
поврежден, вследствие недоброкачественности предоставленного заказчи –
ком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения
ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оп латы всей
предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выпол –
нены обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 728 настоящего Ко –
декса.

Статья 757. Ответственность за безопасность проводимых работ

Ответственность за безопасность проводимых работ несет подрядчик.

Статья 758. Страхование строящегося объекта

Подрядчик обязан за свой счет произвести страхование предусмот –
ренного договором объекта или комплекса работ, если иной порядо к и ус –
ловия не определены сторонами в договоре.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, долж –

на предоставить другой стороне в порядке, предусмотренном договором,
доказательства заключения ею договора страхования в соответствии с ус –
ловиями договора строительного подряда, включая данные о страховщике,
размере страховой суммы и застрахованных рисках.

Статья 759. Проектно -сметная документация

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним
работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и
содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, и сме –
той, определяющей цену работ.
2. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные про –
ектно -сметной докумен тацией работы и в связи с этим необходимость до –
полнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обя –
зан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение
десяти дней, если законом или дог овором не предусмотрен для этого иной
срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесе –
нием убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобож –
дается от возмещения убытков, если докажет отсутствие необходимости в
проведении дополнительных работ.
3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные частью 2
настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выпол –
ненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Статья 760. Внесение изменений в проектно -сметную документацию

1. Заказчик вправе требовать внесения изменений в проектно -смет –
ную документацию, не связанных дополнительных расходов для подрядчика.
2. Изменения проектно -сметной документации, требую щие дополни –
тельных расходов для подрядчика, осуществляются за счет заказчика на
основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 446 нас –
тоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не з ависящим от него причи –
нам стоимость работ превысила смету не менее, чем на десять процентов.
4. Подрядчик вправе требовать возмещение разумных расходов, поне –
сенных им в связи с установлением и устранением дефектов в проект –
но -сметной документ ации.

Статья 761. Материальное обеспечение работ

1. Обязанности по обеспечению строительства материалами, включая
детали и конструкции, а также оборудованием несет подрядчик, если до –
говором не предусмотрено, что материальное обеспечение стр оительства в
целом или в определенной части осуществляет заказчик.
2. Подрядчик, в обязанность которого входит материальное обеспе –
чение строительства, несет риск обнаружившейся невозможности использо –
вания без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных ею ма –
териалов (деталей, конструкций) или оборудования.
3. В случаях обнаружившейся невозможности использования без ухуд –
шения качества выполняемых работ предоставленных заказчиком материалов
(деталей, конструкций) или оборудования подрядчик обязан потребовать

замены их заказчиком в разумный срок, а при неисполнении этого требо –
вания, подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать от заказ –
чика уплаты цены договора пропорционально в ыполненной работы, а также
возмещения убытков, не покрытых этой суммой.

Статья 762. Оплата работ

1. Оплата выполненных работ производится заказчиком в размере,
предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, установленные законом или
договором . При отсутствии соответствующих указаний в законе или дого –
воре оплата выполненных подрядчиком работ производится в соответствии
со статьей 723 настоящего Кодекса.
2. При строительстве "под ключ" указанная в договоре цена выпла –
чивается однократ но в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Статья 763. Предоставление земельного участка для строительства

Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства зе –
мельный участок такой площади и в таком состоянии, какие указ аны в до –
говоре. При отсутствии в договоре таких указаний – площадь и состояние
земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ,
нормальное их ведение и завершение в срок.

Статья 764. Дополнительные обязанности заказчика в дого воре стро –
ительного подряда

Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором
строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые
для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспорти –
ровку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения,
водо – и паропровода и др.

Статья 765. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по
договору

1. Заказчик в договоре строительного подряда вправе осуществлять
контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком
материалов, а также правильность ю использования подрядчиком материалов
заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно -хозяйственную деятель –
ность подрядчика.
2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за
выполнением работ отступления от условий договора, которы е могут ухуд –
шить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно за –
явить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, те –
ряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3. Подрядчик обязан исполнят ь полученные в ходе строительства
указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям дого –
вора .

Статья 766. Сотрудничество сторон в договоре строительного подря –
да

1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ об –
наруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строитель –
ного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее
разумные меры по устранению таких препятств ий.
Сторона, не исполнившая этой обязанности утрачивает право на воз –
мещение убытков.
2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указан –
ных в части 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в
случаях, когда это пре дусмотрено договором строительного подряда.

Статья 767. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и
безопасности ведения строительных работ

1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с
ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране
окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и несет от –
ветственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.
2. Подрядчик не вправе использовать в ход е осуществления работ
материалы (детали, конструкции) и оборудование, предоставленные заказ –
чиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению
обязательных для сторон требований об охране окружающей среды и безо –
пасности ведения стро ительных работ.

Статья 768. Обязанности сторон при консервации строительства

Если по независящим от сторон причинам работы по договору строи –
тельного подряда приостановлены и объект строительства законсервиро –
ван, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные
до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные
необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с заче –
том выгод, которые подрядчик получил или мо г получить вследствие прек –
ращения работ.

Статья 769. Сдача и приемка работ

1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче
работ, выполненных по договору строительного подряда либо, если это
предусмотрено договором, – эта па работ, обязан немедленно приступить к
их приемке.
2. Заказчик организует и осуществляет приемку работ за свой счет,
если иное не предусмотрено договором. В предусмотренных законом или
иными правовыми актами случаях в приемке работ должны уч аствовать
представители государственных органов и органов местной власти.
3. Заказчик, предварительно принявший отдельные этапы работ, не –
сет риск их гибели или повреждения не по вине подрядчика, в том числе
и в случаях, когда договором предусмо трено выполнение работ за риск
подрядчика.
4. Сдача работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется
актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается
другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки работ может быть признан су –
дом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания
акта признаны судом необоснованными.
5. В случаях, когда это предусмотрено законом или дого вором либо
вытекает из характера работы, выполняемой по договору строительного
подряда, ее приемке должны предшествовать предварительные испытания. В
этих случаях приемка работы может осуществляться только при положи –
тельном результате предварительных испытаний.
6. Заказчик вправе отказаться от приемки работы в случае обнару –
жения недостатков, которые исключают возможность ее использования для
указанной в договоре цели и не могут быть устранены подрядчиком, з а-
казчиком или третьим лицом.

Статья 770. Ответственность подрядчика за качество работ

1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные
отступления от требований, предусмотренных договором, техническим про –
ектом и в обязатель ными для сторон строительными нормами и правилами,
а также за недостижение указанных в проектно -сметной документации по –
казателей объекта строительства, в том числе таких, как производствен –
ная мощность предприятия.
При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.)
здания или сооружения, на подрядчика возлагается ответственность за
снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, соору –
жения или его части.
2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные и м без согла –
сия заказчика мелкие отступления от проектной документации, не затра –
гивающие существенных интересов заказчика.

Статья 771. Гарантии качества в договоре строительного подряда

1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором ст роительного
подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в
проектно -сметной документации показателей и возможность эксплуатации
объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока.
Гарантийный срок составляет десять лет со дня принятия проекта заказ –
чиком, если иной гарантийный срок не предусмотрен законом или догово –
ром.
2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если не д окажет, что они возникли вследс –
твие нормального износа объекта или его частей, неправильной его экс –
плуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разрабо –
танных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадле –
жащего рем онта объекта, произведенного самим заказчиком или привлечен –
ными им третьими лицами.
3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протя –
жении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков
(дефектов или недоделок), за которые отвечает подрядчик.
4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, ука –
занных в части 1 статьи 771 настоящего Кодекса, заказчик должен зая –
вить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

Статья 772. Сроки обна ружения ненадлежащего качества строительных
работ

При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством
результата работ, применяются правила, предусмотренные частями 1 -5
статьи 735 настоящего Кодекса.
При этом п редельный срок обнаружения недостатков, в соответствии
с частями 2 и 4 статьи 735 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

Статья 773. Устранение недостатков за счет заказчика

1. Подрядчик обязан устранить допущенные недостатки (дефекты и
недоделки) в течение срока, определённого в акте приёмке и сдачи ра –
бот.
2. За несвоевременное устранение недостатков подрядчик несёт от –
ветственность установленную договором или законом.

Статья 774. Возмещение морального вреда

Мораль ный вред, причиненный заказчику вследствие нарушения испол –
нителем его прав подлежит возмещению причинителем вреда при наличии
его вины. Размер возмещения вреда определяется судом, если иное не
предусмотрено законодательными актами.

4. ПОДРЯД НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Статья 775. Договор подряда на проектные и изыскательские работы

По договору подряда на проектные и изыскательские работы подряд –
чик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разр а-
ботать проектно -сметную документацию и (или) выполнить изыскательские
работы, а заказчик обязуется их принять и оплатить.

Статья 776. Исходные данные для проектных и изыскательских работ

1. По договору подряда на проектные и изыскательские работы за –
казчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также
иные исходные данные, необходимые для составления проектно -сметной до –
кументации. Задание на проектирование по поручению заказчика может
быть подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обяза –
тельным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании
и других исходных данных для проектирования и выполнени я изыскатель –
ских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

Статья 777. Обязанности заказчика

По договору подряда на проектные и изыскательские работы заказчик
обязан, если иное не предусмотрено договором:
уплатить под рядчику установленную цену после завершения всех ра –
бот или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;
использовать проектно -сметную документацию, полученную от подряд –

чика, только за цели, предусмотренные договором, не передава ть проект –
но -сметную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в
ней данные без согласия подрядчика;
оказывать услуги подрядчику в выполнении проектных и изыскатель –
ских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой проект –
но -сметной документации с компетентными государственными органами и
органами местной власти;
возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменени –
ем исходных данных для проектирования и изыскательских работ вследс –
твие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к
заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной
документации или выполненных изыскательских работ.

Статья 778. Обязанности подрядчика

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными да н-
ными на проектирование и договором;
согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а
при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государствен –
ными органами и органами местной власти;
передать заказчику готовую т ехническую документацию и результаты
изыскательских работ.
Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим
лицам без согласия заказчика.
2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыс –
кательских работ гарантир ует заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на
основе подготовленной подрядчиком технической документации.

Статья 779. Ответственность подрядчика за недостатки документации
и работ

1. Подрядчик по договору подряда на проектные и изыскательские
работы несет ответственность за недостатки проектно -сметной документа –
ции и изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследс –
твии в ходе строительств а, а также в процессе эксплуатации объекта,
созданного на основе выполненной проектно -сметной документации и дан –
ных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в проектно -сметной документации
или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан
безвозмездно переделать проектно -сметную документацию и соответственно
произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также
возместить заказчику причиненные убытки, ес ли законом или договором не
установлено иное.

5. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Статья 780. Государственный заказ на выполнение подрядных работ

для государственных нужд

1. Подрядные строительные работы (статья 755), проектные и изыс –
кательские работы (статья 775), предназначенные для удовлетворения
потребностей Республики Таджикистан или субъекта Республики Таджикис –
тан и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и внебюд –
жетных ис точников, осуществляются на основе государственного контракта
на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
2. По государственному заказу на выполнение подрядных работ для
государственных нужд ( далее – государственный контракт) подряд чик
обязуется выполнить строительные, проектные и другие, связанные со
строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводс –
твенного характера, работы и передать их государственному заказчику, а
государственный заказчик обязуется прин ять выполненные работы и опла –
тить их или обеспечить их оплату.

Статья 781. Стороны в государственном заказе

Государственным заказчиком выступает государственный орган, обла –
дающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наде –
ленная соответствующим государственным органом правом распоряжаться
такими ресурсами, а подрядчиком – юридическое лицо или гражданин.

Статья 782. Основания и порядок заключения государственных нужд

1.Основанием для заключения договора подряда для государственных
нужд является государственный заказ.
2. Порядок заключения договора подряда для государственных нужд
определяется в соответствии с положениями статьи 563 н астоящего Кодек –
са.

Статья 783. Содержание государственного заказа

1. Государственный заказ должен содержать условия об объеме и о
стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания,
размере и порядке финансирования и опла ты работ, способах обеспечения
исполнения обязательств сторон.
2. В случае, когда государственный контракт заключается по ре –
зультатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для госу –
дарственных нужд, условия государственного контра кта определяются в
соответствии с объявленными условиями конкурса и представленным на
конкурс предложением подрядчика, признанного победителем конкурса.

Статья 784. Изменение государственного заказа

1. При уменьшении соответствующими государственными органами в
установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для
финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сро –
ки, а если необходимо, и другие условия в ыполнения работ. Подрядчик
вправе требовать от государственного заказчика возмещения убытков,
причиненных изменением сроков выполнения работ.
2. Если иное не предусмотрено законом, изменения государственного

контракта, не связанные с обстоятельс твами, указанными в части 1 нас –
тоящей статьи, осуществляются по соглашению сторон.

Статья 785. Правовое регулирование государственного заказа

К отношениям по государственным заказам на выполнение подрядных
работ для государственных нужд в части, не урегулированной настоящим
Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных нужд.

6. ПОДРЯД НА НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ,
ПОДРЯД НА ОПЫТНО -КОНСТРУКТОРСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РА БОТЫ

Статья 786. Договоры на научно -исследовательские, на опытно -конс –
трукторские и технологические работы

1. По договору на научно -исследовательские работы подрядчик (ис –
полнитель) обязуется провести обусловленные заданием заказчика научные
исследования, а по договору на опытно -конструкторские и технологичес –
кие работы – разработать образец нового изделия, конструкторскую доку –
ментацию на него, новую технологию или изготовить образец. Заказчик
обязуется выдать подрядчику (исполнителю) техническое задание, принять
работу и оплатить ее.
2. Договор с подрядчиком (исполнителем) может охватывать как весь
цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так
и отдельные их элемен ты.

Статья 787. Выполнение работ

1. Подрядчик (исполнитель) обязан произвести научные исследования
лично. Если иное не предусмотрено договором, он вправе привлекать к
исполнению договора на научно -исследовательские работы третьих лиц
тол ько с согласия заказчика.
2. При выполнении опытно -конструкторских и технологических работ
подрядчик вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к
его исполнению третьих лиц в качестве субподрядчиков.

Статья 788. Сдача, приемка и оплата работ

Подрядчик (исполнитель) обязан сдать, а заказчик принять и опла –
тить полностью завершенные научно -исследовательские, опытно -инструк –
торские и технологические работы. Договором могут быть предусмотрены
принятие и оплата отдельных этапов работ либо иной способ оплаты.

Статья 789. Конфиденциальность сведений о договоре

Если иное не предусмотрено договором на научно -исследовательские
работы либо на опытно -конструкторские и технологические работы:
как подрядчик (исполнитель), так и заказчик обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его
исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых кон –
фиденциальными, определяется в договоре;

подрядчик вправе осуществлять патентование результатов работ, по –
лученных по указанным договорам, только с согласия заказчика.

Статья 790. Права сторон на результаты работ

1. Заказчик по договору на научно -исследовательские работы либо
на опытно -конструкторские и технологические работы имеет право исполь –
зовать переданные ему результаты работ в пределах и на условиях, пре –
дусмотренных договором.
2. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик (исполнитель)
вправе использовать полученный им результат работ для себя.
3. Договором может быть предусмотрено право подрядчика (исполни –
теля) реализовывать результаты работ третьим лицам.

Статья 791. Обязанности заказчика

Заказчик по договору на научно -исследовательс кие работы либо на
опытно -конструкторские и технологические работы обязан:
выдать подрядчику (исполнителю) техническое задание и согласовать
с ним программу (технико -экономические параметры) или тематику работ;
передавать подрядчику (исполнителю ) необходимую для выполнения
работ информацию;
принять выполненные работы и оплатить их (статья 788).

Статья 792. Обязанности подрядчика (исполнителя)

1. Подрядчик (исполнитель) по договору на научно -исследователь –
ские работы либо на опытно -конструкторские и технологические работы
обязан:
1) выполнить работы в соответствии с согласованной с заказчиком
программой (технико -экономическими параметрами) или тематикой и пере –
дать заказчику результат в предусмо тренный договором срок;
2) соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллекту –
альной собственности (статья 34);
3) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине
недостатки в технической документации, которые могут пов лечь отступле –
ния от технико -экономических параметров, предусмотренных в техническом
задании заказчика или в договоре;
4) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невоз –
можности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности пр одол –
жения работы;
5) гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц исключитель –
ных прав на переданные на основании таких договоров результаты;
6) выдать необходимые для использования результатов работ лицен –
зии.
2. Если иное не пред усмотрено договорами на научно -исследователь –
ские либо на опытно -конструкторские и технологические работы подрядчик
(исполнитель) обязан:
1) воздерживаться от публикации без согласия заказчика науч –
но -технических результатов, полученных при вып олнении работ;
2) принимать меры для защиты полученных при выполнении работ,
способных к правовой охране результатов и информировать об этом заказ –

чика;
3) предоставить заказчику, если в договоре не предусмотрено иное,
исключительную лицензию на использование обладающих правовой защитой
научно -технических результатов, примененных в выполненных работах.

Статья 793. Последствия невозможности достижения результата в до –
говоре на научно -исследовател ьские работы

Если в ходе научно -исследовательских работ обнаруживается невоз –
можность достижения результата вследствие обязательств, не зависящих
от подрядчика (исполнителя), заказчик обязан оплатить стоимость работ,
проведенных до выявления нево зможности получения предусмотренных дого –
вором результатов, но не свыше соответствующей части цены работ, ука –
занной в договоре.

Статья 794. Последствия невозможности достижения результата в до –
говоре на опытно – конструкторские работы

Если в ходе выполнения опытно -конструкторских и технологических
работ обнаруживается возникшая не по вине подрядчика невозможность или
нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить поне –
сенные исполнителем затраты.

Статья 795. Ответственность подрядчика (исполнителя) за нарушение
договора

1. Подрядчик (исполнитель) несет ответственность перед заказчиком
за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора на научно -исследо –
ва тельские работы либо на опытно -конструкторские и технологические ра –
боты, если не докажет, что нарушение договора произошло не по вине
подрядчика (исполнителя).
2. Подрядчик (исполнитель) обязан возместить убытки заказчика в
виде реального ущ ерба в пределах стоимости работ, если договором не
предусмотрено иное.

Статья 796. Правовое регулирование договоров на выполнение науч –
но -исследовательских, опытно -конструкторских и техно –
логических работ

К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки
заказчика за получением результатов работ применяются соответственно
правила статей 720 – 723, 752 настоящего Кодекса.
К государственным заказам на выполнение научно -исследовательских,
опытно -конструкторских и технологических работ для государственных
нужд применяются правила статей 780 -785 настоящего Кодекса.

ГЛАВА 37. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Статья 797. Договор возмездного оказания услуг

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услугу (совершать определенные действия или

осуществлять определенную деятельность), не имеющую вещественной фор –
мы, а заказчик обязуется оплатить указанную услугу.

Ст атья 798. Предмет договора возмездного оказания услуг

Предметом договора являются услуги связи, медицинские, ветеринар –
ные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по
обучению, культурному обслуживанию и др.

Статья 799. Исполнение договора

При отсутствии в договоре иных указаний исполнитель обязан ока –
зать предусмотренную договором услугу (услуги) лично.

Статья 800. Цена услуг

1. Заказчик обязан оплатить оказанную ему услугу (услуги) в сроки
и в порядке, указанные в договоре.
2. В случае невозможности исполнения, возникшей не по вине испол –
нителя, заказчик обязан выплатить разумное вознаграждение за вычетом
выгод, которые исполнитель приобрел или мог приобрести вследствие ос –
вобождения его от оказания услуги (услуг).
3.В случаях, когда невозможность исполнения возникла по вине за –
казчика, цена услуг подлежит оплате в полном объеме, если иное не пре –
дусмотрено законом или договором.

Статья 801. Ответственность исп олнителя за нарушение договора

1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
возмездного оказания услуг исполнитель обязан возместить заказчику
причиненные убытки в полном объеме, но не свыше двукратного размера
предусмотре нной договором цены услуг.
2. В случаях, когда исполнитель не исполнил или ненадлежащим об –
разом исполнил обязательство при осуществлении предпринимательской де –
ятельности, договором может быть предусмотрена повышенная против ука –
занной в части 1 настоящей статьи ответственность.

Статья 802. Отказ от договора

1. Заказчик вправе требовать расторжения договора возмездного
оказания услуг при условии выплаты полностью установленной их цены,
кроме случаев, когда расто ржение договора вызвано виновными действиями
исполнителя.
2. Исполнитель вправе требовать расторжения договора возмездного
оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков,
причиненных расторжением договора, кроме случая, когда это произошло
по вине заказчика.

Статья 803. Правовое регулирование договора возмездного оказания
услуг

Общие положения о подряде (статьи 714 -741) и положения о бытовом

подряде (статьи 742 -754) применяются к договору возмез дного оказания
услуг, если это не противоречит правилам настоящей главы, а также осо –
бенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

ГЛАВА 38. ПЕРЕВОЗКА

Статья 804. Общие положения

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа производится на основа –
нии договора перевозки.
2. Особенности условий перевозки грузов, пассажиров и багажа от –
дельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим пе –
ревозкам определяю тся соглашением сторон, если настоящим Кодексом,
транспортными уставами и кодексами, иными законами и изданными в соот –
ветствии с ними правилами не установлено иное.

Статья 805. Договор перевозки груза

1. По договору перевозки груза пер евозчик обязуется доставить
вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его упра –
вомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязу –
ется уплатить за перевозку груза установленную плату.
2. Заключение договора пер евозки грузов подтверждается составле –
нием транспортной накладной, коносамента или иного документа, предус –
мотренного транспортными уставами и кодексами.

Статья 806. Договор перевозки пассажира

1. По договору перевозки пассажира перевозчик о бязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа –
также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному
на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную
плату за проезд, а при с даче багажа – и за провоз багажа.
2. Заключение договора перевозки пассажира и багажа удостоверяет –
ся соответственно билетом и багажной квитанцией.
3. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном транспортными
уставами и кодексами:
перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях;
провозить с собой бесплатно багаж в пределах установленных норм;
сдавать к перевозке багаж бесплатно в пределах установленных
норм, а при превышении норм – за плату по та рифу.

Статья 807. Договор чартера

По договору чартера одна сторона обязуется предоставить другой
стороне за плату всю или часть вместимости одного или нескольких
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки пасса –
жи ров, багажа и грузов.
Порядок заключения договора чартера, а также форма указанного до –
говора и его виды устанавливаются транспортными уставами и кодексами.

Статья 808. Прямое смешанное сообщение

Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов,
пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному
документу (прямое смешанное сообщение), а также порядок организации
этих перевозок определяются соглашениями между организациями соответс –
твующих видов транс порта, заключаемыми в соответствии с законодатель –
ством о прямых смешанных (комбинированных) перевозках.

Статья 809. Перевозка транспортом общего пользования

Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается
перевозкой транспо ртом общего пользования, если из закона, иных право –
вых актов или выданной этой организации лицензии вытекает, что эта ор –
ганизация обязана осуществлять перевозки пассажиров, грузов и (или)
багажа по обращению любого гражданина или юридического лица (статья
458).

Статья 810. Провозная плата

1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается плата, ус –
тановленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законода –
те льством.
2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом об –
щего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в по –
рядке, установленном транспортными уставами и кодексами.
3. Работы и услуги, выполняемые по требова нию грузовладельцев и
не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.
4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки
грузы в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других плате –
жей по перевозке (статьи 38 8-389), если иное не установлено законом.
5. В случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми
актами установлены льготы или преимущества по провозной плате за пере –
возку грузов, пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы
возмещаются транспортной организацией за счет средств соответствующего
бюджета.

Статья 811. Подача транспортных средств, погрузка (разгрузка)
грузов

1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в
срок, установленный принятой заявкой (заказом), договором на организа –
цию перевозок или иным договором, исправные транспортные средства в
состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза.
Отправитель груза вправе отказаться от поданны х транспортных
средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза.
2. Погрузка (разгрузка) грузов осуществляется транспортной орга –
низацией или отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном до –
говором, с соблюдением правил, устан овленных транспортными уставами,
кодексами и изданными в соответствии с ними правилами.
3. Погрузка (разгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами
отправителя (получателя) груза, должна производиться в сроки, предус –
мотренные договором, если такие сроки не установлены транспортными ус –

тавами и кодексами и изданными в соответствии с ними правилами.

Статья 812. Срок доставки груза, пассажира и багажа

Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт
назначения в срок и, определенные в порядке, предусмотренном транспорт –
ными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков – в разумный
срок.

Статья 813. Ответственность по обязательствам, вытекающим из пе –
ревозки

1. В случае неисполнени я либо ненадлежащего исполнения обязатель –
ств, вытекающих из перевозки, стороны несут ответственность, установ –
ленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также
соглашением сторон.
2. Соглашение транспортных организаций с пассажирами и грузовла –
дельцами об ограничении или устранении установленной законом ответс –
твенности недействительны, за исключением случаев, когда возможность
таких соглашений при перевозках груза преду смотрена транспортными ус –
тавами и кодексами.

Статья 814. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных
средств и отправителя за неиспользование поданных
транспортных средств

1. Перевозчик за непод ачу транспортных средств для перевозки гру –
за в соответствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором, а
отправитель за непредъявление груза либо неиспользование поданных
транспортных средств по иным причинам несут ответственность, установ –
ленную транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственнос –
ти в случае неподачи или несвоевременной подачи транспортных средств,
либо неиспользования транспортных средств, если это произошло вследс –
твие:
непреодолимой силы или иных явлений стихийного характера, а также
военных действий;
прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных нап –
равлениях или по определенным направлениям, установленного в порядке,
предусмотренном транспортными уставами или кодексами;
иных случаев, предусмотренных транспортными уставами и кодексами.

Статья 815. Ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира

1. За задержку в отправлении транспортных средств для перевозки
пассажира или опоздание в прибытии транспортных средств в пункт назна –
чения, за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях,
перевозчик уплачивает пассажиру штраф в раз мере, установленном транс –
портными уставами и кодексами, если не докажет, что задержка или опоз –
дание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправ –
ности транспортных средств, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, и

иных обстоятель ств, не зависящих от перевозчика.
2. В случае отказа пассажира от перевозки по причине задержки
отправления транспортных средств перевозчик обязан возвратить пассажи –
ру провозную плату и другие понесенные им расходы.

Статья 816. Ответственн ость перевозчика за утрату, недостачу и
повреждение груза или багажа

1. Перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение приня –
того к перевозке груза и багажа, если не докажет, что утрата, недоста –
ча или повреждение груза или багажа произошли не по его вине.
В транспортных уставах и кодексах могут быть предусмотрены слу –
чаи, когда доказательство вины перевозчика в утрате, недостаче или
повреждении груза возлагается на получателя или отправителя.
2. Ущерб, п ричиненный при перевозке груза или багажа, возмещается
перевозчиком в следующем размере:
в случае утраты или недостачи груза или багажа – в размере стои –
мости утраченного или недостающего груза или багажа;
в случае повреждения груза или багажа – в размере суммы, на кото –
рую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления пов –
режденного груза или багажа – в размере его стоимости;
в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявле –
нием его ценности – в размере объявленной стоимости груза или багажа.
Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, ука –
занной в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутс –
твии счета или указания цены в договоре исхо дя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
3. Транспортная организация наряду с возмещением реального ущерба
возвращает отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за пе –
ревозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного гру –
за, если эта плата не входит в цену груза.
4. За утрату, порчу, повреждение, недостачу груза перевозчики в
прямом смешанном сообщении отвечают перед грузоотправителем (грузопо –
лучателем) солидарно.
Ответственность за просрочку несет последний перевозчик, если не
докажет, что просрочка произошла не по вине перевозчиков.

Статья 817. Договоры об организации перевозок

Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления систе –
ма тических перевозок могут заключать долгосрочные договоры об органи –
зации перевозок.
По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется
в установленные сроки принимать, а грузовладелец – предъявлять к пере –
возке грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации перевоз –
ки грузов определяются объемы, сроки и другие условия предоставления
транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок рас –
четов, а также иные условия организации перевозки.

Статья 818. Договоры между транспортными организациями

Между организациями различных видов транспорта могут заключаться

договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов (узло –
вые соглашения, договоры на централизованный завоз ( вызов) грузов и
другие) в соответствии с транспортным законодательством.

Статья 819. Претензии и иски по перевозкам грузов

1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки
груза, обязательно предъявление ему претензии в поряд ке, предусмотрен –
ном соответствующим транспортным уставом или кодексом.
2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или
грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика
удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в трид –
цатидневный срок.
3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки
груза, устанавливается в один год с момента, определяемого в соответс –
твии с транспортными уставами и кодексами.

Статья 820. Ответ ственность перевозчика за причинение смерти или
повреждение здоровья пассажира

Ответственность перевозчика за причинение смерти или повреждение
здоровья пассажира определяется по правилам главы 55 настоящего Кодек –
са, если законом или договором не предусмотрена повышенная ответствен –
ность перевозчика.

ГЛАВА 39. ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Статья 821. Договор транспортной экспедиции

1. По договору транспортной экспедиции экспедитор обязуется за
вознаграждение и за счет клиента (грузоотправителя или грузополучате –
ля) выполнить или организовать выполнение определенных договором экс –
педиции услуг, связанных с перевозкой груза.
Договором экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспе –
дитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избран –
ными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от
имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза,
обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности,
связанные с перевозкой.
В качестве дополнительных услуг договором экспедиции может быть
предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза опе –
раций, как получение требующихся для экспорта или импорта д окументов,
выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и сос –
тояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других
расходов, возлагаемых на отправителя (получателя), хранение груза, его
получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и ус –
луг, предусмотренных договором.
2. Правила настоящей главы распространяются на случаи, когда в
соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются перевоз –
чиком.
3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определя –
ются соглашением сторон, если иное не установлено законодательством о

транспортно -экспедиционной деятельности.

Статья 822. Форма договора

1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной фор –
ме.
2. Отправитель (получатель) груза должен выдать экспедитору дове –
ренность, если она необходима для выполнения его обязанностей.

Статья 823. Ответственность экспедитора по договору транспортной
экспедиции

За неисполнение и ли ненадлежащее исполнение обязанностей по дого –
вору экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в
размерах, определяемых в соответствии с правилами главы 24 настоящего
Кодекса.
Если экспедитор докажет, что нарушение обязательст ва вызвано не –
надлежащим выполнением договоров перевозки, ответственность экспедито –
ра перед отправителем (получателем) определяется теми же правилами, по
которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.

Статья 824. Документы и друга я информация, предоставляемая экспе –
дитору

1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую ин –
формацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную ин –
формацию, необходимую для исполнения экспедитором об язанности, предус –
мотренной договором.
2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках
полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у
клиента необходимые дополнительные данные.
3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации экс –
педитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей
до предоставления такой информации.
4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедито –
ру в связи с нар ушением обязанности по предоставлению информации, ука –
занной в части 1 настоящей статьи.

Статья 825. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом

Если из договора экспедиции не вытекает обязанность экспедитора
исполнять свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к испол –
нению своих обязанностей других лиц.
Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает
экспедитора от ответственности перед клиентом за выполнение договора.

Статья 826. Отказ от догово ра экспедиции

Клиент или экспедитор вправе отказаться от исполнения договора
экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный срок.
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявив –
шая отказ, возмещает другой стороне убытки, вызванные прекращением до –

говора.

ГЛАВА 40. ЗАЕМ И КРЕДИТ

1. Заем

Статья 827. Договор займа

1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собс –
твенность другой стороне (заемщику) деньги или вещи, определенные ро –
довыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу единовре –
менно или в рассрочку такую же сумму денег или равное взятому взаймы
количество вещей того же рода и качества (с умму займа).
2. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег
или вещей.
3. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом
договора займа на территории Республики Таджикистан с соблюдением пра –
вил статей 155,156 и 340 настоящего Кодекса.

Статья 828. Форма договора займа

1. Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если
его сумма превышает двадцать показателей для расчетов,установленных
законом, а в случае, когда стороной в договоре является юридическое
лицо, – независимо от суммы (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№849)
2. Несоблюдение письменной формы договоры займа влечет последс –
твия, предусмотренные статьей 187 настоящего Кодекса.
3. Договор займа признается закл юченным в письменной форме при
наличии расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего переда –
чу ему займодавцем определенной суммы или определенного количества ве –
щей.
4. Письменная форма договора займа считается соблюденной если за –
емное обязательство удостоверено выданным заемщиком векселем, облига –
цией либо иной ценной бумагой, определяющей сумму займа и права займо –
давца на его взыскание.

Статья 829. Проценты по договору займа

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, займодавец
имеет право на получение от заемщика процентов на сумму займа в разме –
рах и порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре усло –
вий о процентах их размер определяется надлежащее установленной став –
кой банковского процента на день уплаты заемщиком своего долга или его
соответствующей части.
2. Договор займа, заключенный между гражданами на сумму, не
превышающую сто показателей для расчетов установленных законом , и не
связанный с осуществлением предпр инимательской деятельности хотя бы
одной из сторон, предполагается беспроцентным, если в нем прямо не
предусмотрено иное (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№849).
3. Если по договору займа заемщику передаются вещи, определенные
родовыми признак ами, проценты подлежат уплате в случае, когда их раз –
мер и форма (денежная или натуральная) предусмотрены договором.

4. Порядок и сроки выплаты процентов устанавливаются договором
займа. Если порядок и сроки выплаты процентов не установлены дог ово –
ром, то они выплачиваются в порядке и сроки, предусмотренные договором
для возврата основного долга.

Статья 830. Обязанность заемщика возвратить сумму займа

1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в
срок и в порядке, предусмотренные договором.
Если срок возврата суммы займа договором не установлен, она долж –
на быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявле –
ния займодавцом требования об этом.
2. Сумма беспроцентного за йма может быть возвращена заемщиком
досрочно.
Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена
досрочно с согласия займодавца.
Проценты по займу могут быть выплачены досрочно в любое время.
3. Если иное не предусмотрено до говором займа, сумма займа счита –
ется возвращенной в момент передачи её займодавцу или зачисления соот –
ветствующих денежных средств на его банковский счет.

Статья 831. Последствия нарушения договора заемщиком

1. Если иное не предусмотрено зак онодательством или договором, в
случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму
подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном частью 1 статьи
426 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена,
по день её возврата займодавцу.
2. Если договором предусмотрено возвращение займа по частям (в
рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возв –
рата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного
возврата всей оставше йся суммы займа вместе с причитающимися процента –
ми. Настоящее правило не применяется, если заемщик уже возвратил более
половины суммы займа.
3. Если договором предусмотрена выплата процентов по займу в сро –
ки опережающие сроки возврата самого займа , то при нарушении этой обя –
занности займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата
суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Статья 832. Оспаривание договора займа

1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности,
доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены им от
займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.
2. Договор займа, который должен быть з аключен в письменной форме
(статья 828) не может быть оспорен по безденежности с помощью свиде –
тельских показаний, за исключением случаев, когда договор был заключен
под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения предс –
тавителя заемщи ка с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств
(статья 204).
3. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его
безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действи –

тельности не были получены от займодавца, до говор займа считается не –
заключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщи –
ком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, дого –
вор считается заключенным на это количество денег или вещей.

Статья 833. Обеспечен ие исполнения обязательств заемщика

При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обя –
занностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате
обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые
займод авец не отвечает, займодавец вправе потребовать от заёмщика дос –
рочной уплаты долга, если иное не предусмотрено договором.

Статья 834. Целевой заем

1. Если иное не предусмотрено договором, заемщик использует полу –
ченные по договору займа средства по своему усмотрению.
2. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком
полученных средств на определенные цели (целевой заем),заемщик обязан
предоставить займодавцу возможность осуществлять контроль за целевым
использованием суммы займа.
3. В случае невыполнения заемщиком условия договора о целевом ис –
пользовании суммы займа займодавец вправе потребовать от заемщика дос –
рочной уплаты долга.

Статья 835. Новация долга в заемное обязательс тво

1. По соглашению сторон всякий долг, возникший из купли -продажи
имущественного найма или из иного основания, может быть заменен заем –
ным обязательством.
2. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюде –
нием правил настоя щего Кодекса о новации (статья 446), и совершается в
форме, установленной для договора займа (статья 828).

Статья 836. Договор государственного займа

1. По договору государственного займа заемщиком выступает госу –
дарство, а займодавцем – гра жданин или юридическое лицо.
2. Государственные займы являются добровольными.
3. Договор государственного займа заключается путем приобретения
займодавцем выпущенных государственных облигаций или иных государс –
твенных ценных бумаг, удостоверяющих право займодавца на получение от
заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств или, в зависимос –
ти от условий займа, – иного имущества, установленных процентов либо
иных имущественных прав в сроки, предус мотренные условиями выпуска
займа в обращение.
4. Изменение условий выпущенного в обращение займа (конверсия
займа), в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 483 настоя –
щего Кодекса, не допускается, за исключением случаев, предусмотрен ных
законом.
5. Государство несет ответственность по договору государственного
займа в соответствии с правилами статьи 151 настоящего Кодекса.

Статья 837. Вексель

В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком
выдан век сель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство
векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе пла –
тельщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренно –
го векселем срока полученных взаймы денежные суммы, отношения сторон
по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.
С момента выдачи векселя правила настоящего параграфа могут при –
меняться к этим отношениям постольку, поскольку они не противоречат
закону о переводном и простом ве кселе.

Статья 838. Облигация

В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами,
договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций.
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее дер –
жателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренные
ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного экви –
валента. Облигация предоставляет её держателю также право на получение
фиксированного в ней процента от номинально й стоимости облигации либо
иные имущественные права.
К отношениям между лицом, выпустившим облигацию, и её держателем
правила настоящего параграфа применяются постольку, поскольку иное не
предусмотрено законом или в установленном им порядке.

2. КРЕДИТ

Статья 839. Кредитный договор

1. По кредитному договору одна сторона – банк или иная кредитная
организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кре –
дит) другой стороне (заемщику) в размере и на условиях, предусмотрен –
ных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сум –
му и уплатить проценты на нее.
2. В случаях, когда в соответствии с законодательством допускает –
ся осуществление кредитования коммерческими организаци ями, не являющи –
мися кредитными организациями, правила о кредитном договоре применяют –
ся к отношениям по кредитованию, осуществляемому такими коммерческими
организациями.
3. К отношениям по кредитному договору применяются правила насто –
ящего Коде кса о договоре займа, если иное не предусмотрено правилами
настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.

Статья 840. Форма кредитного договора

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитно –
го договора. Такой договор считается ничтожным.

Статья 841. Отказ от предоставления или получения кредита

1. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предус –
мотренного договором кредита полностью или частично при признании за –
емщика неплатежеспособным, невыполнении им обязанностей по обеспечению
кредита, нарушении предусмотренной договором обязанности целевого ис –
пользования кредита, а также в других случая х, предусмотренных догово –
ром.
2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или
частично, он должен уведомить об этом кредитора до установленного до –
говором срока предоставления кредита. Заемщик, являющийся юридическим
лицом, дол жен возместить кредитору убытки, причиненные отказом от по –
лучения кредита, если иное не предусмотрено договором.

Статья 842. Товарный кредит

Сторонами может быть заключён договор, предусматривающий обязан –
ность одной стороны предоставить др угой стороне на условиях кредитного
договора вещи, определённые родовыми признаками.
Если иное не предусмотрено таким договором, его условия о качест –
ве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и (или) упаковке пре –
доставляемых вещей должны исполняться в соответствии с правилами о до –
говоре купли – продажи товаров (статья 488 -527).

Статья 843. Коммерческий кредит

1. Договорами, исполнение которых связано с передачей в собствен –
ность другой стороне дене жных сумм или вещей, определяемых родовыми
признаками, может предусматриваться предоставление этой стороне или
этой стороной кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оп –
латы, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг (коммерческий
кредит), если иное не установлено законом.
2. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила
статей 839 -841 настоящего Кодекса.

ГЛАВА 41. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ
ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

Статья 844. Договор финансирования под уступку денежного требова –
ния

1. По договору финансирования под уступку денежного требования
одна сторона (посредник) передает или обязуется производить оплату
клиенту за поставленные товары, выполнение работы или оказания услуг
третьему лицу, а клиент обязуется уступить посреднику денежное требо –
вание к этому третьему лицу и уплатить определённое вознаграждение.
Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом пос –
реднику также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента пе –
ред посредником.
2. Обязательства посредника по договору финансирования под уступ –
ку денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтерс –
кого учета, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, свя –
занных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.

Статья 845. Посредник

В качестве посредника договоры финансирования под уступку денеж –
ного требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а
также другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию)
на осуществление деятельности такого вида.

Статья 846. Денежное требование, уступаемое в целях получения фи –
нан сирования

1. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование,
может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже нас –
тупил (существующее требование), так и право на получение денежных
средств, которое возникнет в буд ущем (будущее требование).
Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть
определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, ко –
торый позволяет идентифицировать существующее требование в момент зак –
лючения договор а, а будущее требование не позднее чем в момент его
возникновения.
2. При уступке будущего денежного требования оно считается пере –
шедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на по –
лучение с должника денежных средств, которые являются предметом уступ –
ки требования, предусмотренной договором. Если уступка денежного тре –
бования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после
наступления этого события.
Дополнительного оформления уступки денежно го требования в этих
случаях не требуется.

Статья 847. Ответственность клиента перед посредником

1. Если договором финансирования под уступку денежного требования
не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответс –
твенность за действительность денежного требования, являющегося пред –
метом уступки.
2. Денежное требование, являющееся предметом уступки, признается
действительным, если клиент обладает правом на передачу денежного тре –
бования и в момент уступки этого треб ования ему не известны обстоя –
тельства, вследствие которых должник вправе его не исполнять.
3. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъяв –
ления его финансов ым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено
договором между клиентом и финансовым агентом.

Статья 848. Недействительность запрета уступки денежного требова –
ния

1. Уступка финансовому агенту денежного требования являет ся дейс –
твительной, даже если между клиентом и его должником существует согла –
шение о её запрете или ограничении.
2. Положение, установленное частью 1 настоящей статьи, не осво –
бождает клиента от обязательств или ответственности перед должником в

связи с уступкой требования в нарушение существующего между ними сог –
лашения о её запрете или ограничении.

Статья 849. Последующая уступка денежного требования

Если договором финансирования под уступку денежного требования не
предусмотрено иное, последующая уступка денежного требования финансо –
вым агентом не допускается.
В случае, когда последующая уступка денежного требования допуска –
ется договором, к ней соответственно применяются положения настоящей
главы.

Ст атья 850. Исполнение денежного требования должником посреднику

1. Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при усло –
вии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное
уведомление об уступке денежного требования данном у финансовому агенту
и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование,
а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен пла –
теж.
2. По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок
представить должн ику доказательство того, что уступка денежного требо –
вания финансовому агенту действительно имела место. Если финансовый
агент не выполнит эти обязанности, должник вправе произвести по данно –
му требованию платеж клиенту во исполнение своего обязатель ства перед
последним.
3. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту в
соответствии с правилами настоящей статьи освобождает должника от со –
ответствующего обязательства перед клиентом.

Статья 851. Права посредника на суммы, полученные от должника

1. Если по условиям договора финансирования под уступку денежного
требования финансирование клиента осуществляется путем покупки у него
этого требования посредником, последний приобретает право на все сум –
мы, которы е он получит от должника во исполнение требования, а клиент
не несет ответственности перед посредником за то, что полученные им
суммы, оказались меньше цены, за которую посредник приобрел требова –
ние.
2. Если уступка денежного требования посред нику осуществлена в
целях обеспечения исполнения ему обязательства клиента и договором фи –
нансирования под уступку требования не предусмотрено иное, посредник
обязан представить отчет клиенту и передать ему сумму, превышающую
сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования. Если денежные
средства, полученные посредником от должника, оказались меньше суммы
долга клиента посреднику, обеспеченной уступкой требования, клиент ос –
тается ответственным перед посредником за остаток долга.

Статья 852. Встречные требования должника

1. В случае обращения посредника к должнику с требованием произ –
вести платеж должник вправе в соответствии со статьями 442 -444 настоя –

щего Кодекса предъявить к зачету свои денежные требования, основанные
на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени,
когда им было получено уведомление об уступке требования посреднику.
2. Требования, которые должник мог бы предъявить клиенту в связи
с нарушением последним соглашения о запрете об ограничении уступки
требования, не имеют силы в отношении посредника.

Статья 853. Возврат должнику сумм, полученных посредником

1. В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору,
заключенному с должником, последний не вправе требовать от посредника
возврата сумм, уже уплаченных ему по перешедшему к посреднику требова –
нию, если должник вправе получить такие суммы непосредственно с клиен –
та.
2. Должник, имеющий право получит ь непосредственно с клиента сум –
мы, уплаченные посреднику в результате уступки требования, тем не ме –
нее вправе требовать возвращения этих сумм посредником, если доказано,
что последний не исполнит свое обязательство осуществить клиенту обе –
щанный пл атеж, связанный с уступкой требования, либо произвел такой
платеж, зная о нарушении клиентом того обязательства перед должником,
к которому относится платеж, связанный с уступкой требования.

ГЛАВА 42. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

Статья 854. Договор банковского вклада

1. По договору банковского вклада (банковского депозита) одна
сторона (банк), принявшая поступившую на счет другой стороны (вкладчи –
ка) денежную сумму (вклад), обязуется возвратить вкладчику эту сумму и
выплатить на нее проценты или доход в иной форме на условиях и в по –
рядке, предусмотренных договором.
Договор банковского вклада считается заключенным со дня поступле –
ния суммы вклада в банк.
2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком выступает
гражданин, является публичным договором (статья 458).
3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен
вклад, применяются правила о договоре банковского счета ( глава 43),
если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает
из существа договора банковского вклада.
Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах
(депозитах) денежные средства другим лицам.
4. Правила на стоящей главы, относящиеся к банкам, применяются
также к другим кредитным организациям при заключении ими договора бан –
ковского вклада.

Статья 855. Право привлекать денежные средства во вклады

Право привлекать денежные средства во вклады и меют банки, которым
такое право предоставлено лицензией, выданной в порядке, установленном
законом.

Статья 856. Гарантии вклада

Сберегательный банк или его отделение гарантирует сохранение и
возврат суммы вклада вкладчику в любое время.

Статья 857. Форма договора банковского вклада

1. Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной
форме.
Письменная форма договора банковского вклада считается соблюден –
ной, есл и внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, бан –
ковским (сберегательным) сертификатом или иным, выданным банком вклад –
чику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких до –
кументов законом, установленными в соответствии с ни м банковскими пра –
вилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада вле –
чет недействительность этого договора.

Статья 858. Виды вкладов

1. Договор банковск ого вклада заключается на условиях выдачи
вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях
возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный
вклад).
Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных усло –
виях их возврата, не противоречащих законодательству.
2. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать
сумму вклада или её часть по первому требованию вкладчика, за исключе –
нием вкладов, внесенных юридическими лицами на и ных условиях возврата,
предусмотренных договором.
Условие договора об отказе от права на получение вклада по перво –
му требованию недействительно.
3. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до
востребования, возвращается вкл адчику по его требованию до истечения
срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре,
проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру
процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если иное
не предусмотрено договором.
4. В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного
вклада по истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных усло –
виях возврата, – по наступлении предусмотренных договором обстоятель –
ств, договор сч итается продленным на условиях вклада до востребования,
если иное не предусмотрено договором.

Статья 859. Проценты на вклад

1. Банк выплачивает вкладчику проценту на сумму вклада в размере,
определяемом договором.
При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процен –
тов банк обязан выплачивать проценты в размере, определяемом в соот –
ветствии с частью 1 статьи 829 настоящего Кодекса.
2. Если иное не предусмотрено договором, банк вправе изменять
размер процентов, выпл ачиваемых на вклады до востребования.

В случае уменьшения банком размера процентов новый размер процен –
тов применяется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об умень –
шении процентов, по истечении месяца с момента соответствующего сооб –
щения , если иное не предусмотрено договором.
3. Определенный договором размер процентов по вкладу, внесенному
на условиях его возврата по истечении определенного срока либо по нас –
туплении предусмотренных договором обстоятельств, не может быть однос –
тор онне уменьшен банком, если иное не предусмотрено договором.

Статья 860. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад

1. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, сле –
дующего за днем её поступления в банк, по день, предшествующий ее
возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основа –
ниям.
2. Если иное не предусмотрено договором, проценты на сумму бан –
ковского вклада выплачиваются вкладчи ку по его требованию по истечении
каждого квартала года отдельно от суммы вклада, а невостребованные в
этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются
проценты. При возврате вклады выплачиваются все начисленные к этому
моменту п роценты.

Статья 861. Обеспечение возврата вклада

1. Средства и способы, которые банк обязан использовать для обес –
печения возврата полученных им вкладов, определяются законом и догово –
ром.
2. Банк обязан предоставлять по требованию вкла дчика информацию
по обеспеченности возврата вклада.
3. При невыполнении банком обязанностей по обеспечению возврата
вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий
вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата су ммы вкла –
да, уплаты на нее процентов и возмещения причиненных убытков в соот –
ветствии со статьей 829 настоящего Кодекса.

Статья 862. Ответственность за невыполнение требования о возврате
вклада

В случае невыполнения банко м требования вкладчика о возврате
вклада или его части в сроки, предусмотренные статьей 861 настоящего
Кодекса, банк обязан, независимо от уплаты процентов по вкладу, воз –
местить причиненные убытки в соответствии со статьей 426 настоящего
Кодекса.

Статья 863. Внесение третьими лицами денежных средств на счет
вкладчика

Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, во вклад
зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от
третьи х лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При
этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение денеж –
ных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете по

вкладу.

Статья 864. Вклады в пользу третьих лиц

1. Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего
лица.
Указание имени гражданина (статья 20) или наименование юридичес –
кого лица (статья 55), в пользу которого вносится вклад, является су –
щественным условием соответству ющего договора банковского вклада.
2. Если иное не предусмотрено договором, третье лицо, на имя ко –
торого внесён вклад приобретает право вкладчика с момента поступления
денег на его счёт.
3. Договор банковского вклада в пользу гражданина, умер шего к мо –
менту заключения договора, либо не существующего к этому моменту юри –
дического лица ничтожен.
4. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами
вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада, может восполь –
зоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу
денежных средств.
5. В случаях, когда третье лицо, на имя которого внесён вклад,
отказалось от него, лицо, заключившее договор банковского вклада на
имя третьего лица, вправ е истребовать вклад обратно, либо перевести
его на своё или на имя другого лица.
6. Правила о договоре в пользу третьего лица (статья 462) приме –
няются к договору банковского вклада в пользу третьего лица, если это
не противоречит правилам настоя щей статьи и существу банковского вкла –
да.

Статья 865. Сберегательная книжка

1. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение до –
говора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на
его счет по вкладу удостоверя ется сберегательной книжкой.
В сберегательной книжке должны быть указаны и удостоверены банком
наименование и место нахождения банка (статья 55) или его соответству –
ющего филиала, и номер счета по вкладу, а также все суммы денежных
средств, зачис ленных на счет, все суммы денежных средств, списанных со
счета, и остаток денежных средств на счете на момент предъявления сбе –
регательной книжки в банк.
Поскольку не доказано иное состояние вклада, данные о вкладе,
указанные в сберегательной кни жке, являются основанием для расчетов по
вкладу между банком и вкладчиком.
2. Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача
именной сберегательной книжки или сберегательной книжки на предъявите –
ля. Сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой.
3. Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоря –
жений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу
другим лицам осуществляются банком при предъ явлении сберегательной
книжки.
Если именная сберегательная книжка утрачена или приведена в не –
годное для предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика выдает
ему новую сберегательную книжку.

Восстановление прав по утраченной сберегател ьной книжке на предъ –
явителя осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных бумаг на
предъявителя.

Глава 43. БАНКОВСКИЙ СЧЁТ

Статья 866. Договор банковского счета

По договору банковского счета одна сторона – бан к или иное кре –
дитное учреждение (далее – банк) обязуется принимать и зачислять пос –
тупающие на счет другой стороны (владельца счета) денежные суммы, вы –
полнять распоряжения владельца счета о перечислении и выдаче соответс –
твующих сумм со счета и про ведении других операций по счету.

Статья 867. Использование банком денежных средств владельца счета

Банк может использовать имеющиеся на банковском счете денежные
средства владельца счета, гарантируя их наличие при предъявлении тре –
бований к счету и право его владельца беспрепятственно распоряжаться
этими средствами в пределах находящихся на счете сумм.

Статья 868. Распоряжение владельцем счета денежными средствами

Владелец счета самостоятельно распоряжается своими денежными
средствами, находившимися на счете в банке.
Банк не вправе определять и контролировать направления использо –
вания денежных средств владельца счета и устанавливать другие не пре –
дусмотренные законом или договором ограничения его прав распоряжаться
денежными средствами по своему усмотрению.

Статья 869. Форма договора банковского счета

1. Договор банковского счета должен быть заключен в письменной
форме.
2. Нес облюдение письменной формы договора банковского счета вле –
чет недействительность этого договора. Такой договор считается ничтож –
ным.

Статья 870. Заключение договора банковского счета

1. Договор банковского счета заключается путем открытия банком
клиенту или указанному им лицу счета в банке на условиях, согласован –
ных сторонами.
2. Юридические лица и граждане самостоятельно выбирают банки для
своего расчетного и кассового обслуживания и могут заключать договоры
банковского счета ка к с одним, так и несколькими банками.
3. Банк обязан заключить договор с клиентом, обратившимся с пред –
ложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данно –
го вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом
и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Банк не вправе отказать в открытии счета, совершении соответству –
ющих операций, которые предусмотрены законом, учредительными докумен –

тами банка и выданной ему лицензией, за исключением с лучаев, когда та –
кой отказ вызван отсутствием у банка возможности предоставить банковс –
кое обслуживание.
При необоснованном уклонении банка от заключения договора бан –
ковского счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотрен –
ные час тью 4 статьи 477 настоящего Кодекса.

Статья 871. Удостоверение права распоряжения денежными средства –
ми, находящимися на счете

1. Права лиц, осуществляющих от имени владельца счета распоряже –
ния о перечислении и выдаче средс тв со счета, удостоверяются владель –
цем путем предъявления банку документов, предусмотренных законом, ус –
тановленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором.
2. Владелец счета может дать банку распоряжение о списании денеж –
ных сре дств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному
с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк
принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной
форме необходимых данных, позволяющих при предъявл ении соответствующе –
го требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявле –
ние, и установить характер и основания такого требования.
3. Договором банковского счета может быть предусмотрено удостове –
рение прав по распоряжению денежны ми суммами, находящимися на счете,
электронными средствами платежа и другими документами с использованием
в них аналогов собственноручной подписи (часть 2 статьи 185), кодов,
паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполно –
моченным на это лицом.

Статья 872. Операции по счету, выполняемые банком

Если иное не предусмотрено договором, банк обязан принимать и за –
числять поступающие на счет денежные средства и выполнять распоряжения
владельца счета о перечислении и выдаче денежных средств путем совер –
шения операций, предусмотренных для счетов данного вида законом, уста –
новленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в
банковской практике обычаями делового оборота.

Статья 873. Сроки операц ий по счету

Банк обязан зачислять поступившие на счет денежные средства, вы –
давать или перечислять их со счета по распоряжению владельца счета не
позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего пла –
тежного документа, если иные с роки не предусмотрены договором.

Статья 874. Кредитование счета

1. В случаях, когда в соответствии с договором банк осуществляет
платежи по требованиям к владельцу счета, несмотря на отсутствие де –
нежных средств на его счете, банк счита ется предоставившим клиенту
кредит на соответствующую сумму со дня осуществления платежа (кредито –
вание счета).
2. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета,

определяются правилами о займе (статьи 827 -830, 833), если договором
банковского счета не предусмотрено иное.

Статья 875. Оплата расходов банка на совершение операций по счету

1. Владелец счета оплачивает услуги банка по совершению операции
с денежными средствами, находящимися на счете, на условиях, предусмот –
ренных договором.
В случаях, когда цена услуг банка по совершению указанных опера –
ций не определена в договоре, плата за услуги определяется в соответс –
твии со статьей 456 настоящего Кодекса.
2. Плата за услуги банка, предусмотренная частью 1 настоящей
статьи, взимается банком по истечении каждого квартала из денежных
средств владельца счета, находящихся на его счете, если иное не пре –
дусмотрено договором.

Статья 876. Проценты за пользование банком денежными средствами
на счете

1. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за ис –
пользование денежных средств, находящихся на счете, банк уплачивает
владельцу счета проценты, сумма которых зачисляется на счет.
2. Проценты, указанные в ч асти 1 настоящей статьи, уплачиваются
банком в размере, определяемом договором, а при отсутствии в договоре
соответствующего условия – в размере, обычно уплачиваемом банком по
вкладам до востребования (статья 859).
3. Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные
договором, а в случаях, когда такие сроки договором не предусмотрены,
– по истечении каждого квартала.

Статья 877. Зачет встречных требований банка и владельца счета

1. Денежные требования банка к владельцу счета, связанные с кре –
дитованием счета (статья 874) и оплатой услуг банка (статья 875), а
также требования владельца счета к банку об уплате процентов за ис –
пользование денежных средств (статья 876) п рекращаются зачетом (статья
472), если иное не предусмотрено договором.
2. Зачет требований, указанных в части 1 настоящей статьи, осу –
ществляется банком, который обязан информировать владельца счета о
произведенном зачете в порядке и сроки, ус тановленные договором, а ес –
ли соответствующие условия сторонами не согласованы, в порядке и сро –
ки, обычные для банковской практики представления информации о состоя –
нии денежных средств на соответствующем счете.

Статья 878. Основания списания д енежных средств со счета

1. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на
основании распоряжения владельца счета.
2. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящих –
ся на счете, допускается по решению суда, а так же в иных случаях, ус –
тановленных настоящим Кодексом иным законом или договором между банком
и клиентом(в редакции Закона РТ от 3.05.2002г. №5).

Статья 879. Очередность списания денежных средств со счета

1. При наличии на счете денежных средст в, сумма которых достаточ –
на для удовлетворения всех требований, предъявленных к владельцу сче –
та, списание этих средств с его счета осуществляется в порядке поступ –
ления распоряжений владельца счета и других документов на списание
(календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.
2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворе –
ния всех предъявленных к владельцу счета требований списание денежных
средств осуществляется в следующей очередности:
в первую очередь осуществляется списание по исполнительным доку –
ментам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со
счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью, а также требований о взыскан ии алиментов;
во вторую очередь производится списание по исполнительным доку –
ментам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для
расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работаю –
щими по трудовому договору, в том числе по контракту, а также по вып –
лате вознаграждений по авторскому договору;
в третью очередь производится списание по платежным документам,
предусматривающим платежи в бюджетные фонды;
в четвертую очередь производится списание по испо лнительным доку –
ментам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
в пятую очередь производится списание по другим платежным доку –
ментам в порядке календарной очередности.
Списание средств со счета по требованиям, относящи мся к одной
очереди, производится в порядке календарной очередности поступления
документов.

Статья 880. Ответственность банка за несвоевременное осуществле –
ние операций по счету и необоснованное списание де –
нежных средств

В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших вла –
дельцу счета денежных средств либо необоснованного списания банком
средств со счета банк обязан по требованию владельца счета зачислить
соответств ующую сумму на счет.
Банк обязан также уплатить за несвоевременно зачисленную или нео –
боснованно списанную сумму проценты и возместить убытки в соответствии
со статьей 426 настоящего Кодекса. Банк несет такую же ответственность
за несвоевременную вы дачу средств со счета и несвоевременное выполне –
ние распоряжений владельца счета о перечислении средств со счета.

Статья 881. Тайна банковских счетов

1. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и
сведений о владельце счета.
2. Сведения об операциях и счетах могут быть предоставлены только
владельцам счетов или их представителям, а также судам, органам
следствия и органам дознания по делам, находящимся в их производстве,
в случае если на денежные средства на сче те может быть наложен арест,

обращено взыскание либо эти средства могут быть конфискованы.
Такие сведения могут быть предоставлены также нотариусам по
находящимся в их производстве наследственным делам об имуществе
умерших владельцев счет ов, а также лицам, в отношении которых умерший
дал банку завещательное распоряжение.
3. В случае разглашения банком сведений, составляющих тайну
счета, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка
возмещения причиненных убытк ов.

Статья 882. Наложение ареста на средства на счете

1. На денежные средства, находящиеся на счете, арест может быть
наложен только по решению суда, по постановлению судебного
исполнителя, относящемуся к исполнительному документу или по
постановлению следственных органов, если в законодательных актах
Республики Таджикистан не установлен иной порядок (в редакции Закона
РТ от 3.12.2009г.№569, от 21.07.2010г.№607)
2. Срок ареста денежных средств, находящихся на счете в банке, не
может превышать сроков, установленных процессуальным законодательством
для ведения соответствующего дела, если в законодательных актах
Республики Таджикистан не установлен иной порядок(в редакции Закона РТ
от 3.12.2009г.№569)

Статья 883. Обращение взыскания на средства на счете

Принудительное обращение взыскания на денежные средства
юридических лиц и граждан, находящиеся на счетах в банках, включая
прину дительное списание и конфискацию, может быть произведено только
на основании вступившего в законную силу приговора или решения суда,
либо постановления судебного исполнителя, относящемуся к
исполнительному документу если в законодатель ных актах Республики
Таджикистан не установлен иной порядок (в редакции Закона РТ от
3.12.2009г.№569, от 21.07.2010г.№607).

Статья 884. Закрытие счета

1. Договор банковского счета может быть расторгнут по заявлению
его владельца в любое время.
2. Банк вправе потребовать расторжения договора банковского счета
в случае, когда сумма денежных средств, находящихся на счете, окажется
ниже минимального размера, предусмотренного законом, установленными в
соответствии с ним банковскими правилами или договором.
3. Расторжение договора является основанием закрытия счета.
4. Остаток денежных средств на счете выдается его владельцу либо
по его указанию перечисляется на другой счет.

Статья 885. Счета банков

Правила настоящей главы распространяются на корреспондентские
счета, корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или установленными в со –
ответствии с ними банковскими правилами.

ГЛАВА 44. РАСЧЕТЫ

1. Общие положения

Статья 886. Наличные и безналичные расчеты

1. Расчеты между гражданами и расчеты с участием граждан, не свя –
занные с осуществлением ими предпринимательс кой деятельности, могут
производиться наличными деньгами (статьи 155) без ограничения суммы.
2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием
граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятель –
ности (статья 24), производятся в безналичном порядке. Расчеты между
названными лицами могут производиться также наличными деньгами, если
иное не установлено законом.
3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные
организации ( далее – банки), в которых открыты счета, участвующих в
расчетах лиц, если иное не вытекает из закона и не обусловлено исполь –
зуемой формой расчетов.
4. По договору с клиентом банк может взять на себя обязанность
получения и обслуживания долга к лиенту (договор о факторинге). После
погашения долга банк передает полученную сумму клиенту и взимает с не –
го плату, включающую комиссионные за услуги по обслуживанию долга, в
размере, определенном договором.

Статья 887. Формы безналичных расчето в

1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты
платежными поручениями, по аккредитивам, чеками, расчеты по инкассо, а
также расчеты в иных формах, предусмотренных законодательством, изда –
ваемыми в соответствии с ним банковск ими правилами и применяемыми в
банковской практике обычаями делового оборота.
2. Стороны по договору вправе избрать и предусмотреть в договоре
любую из форм расчетов, указанных в части 1 настоящей статьи.

2. Расчеты платежными пору чениями

Статья 888. Общие положения

1. При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению
клиента за счет средств, находящихся на его счете, перевести опреде –
ленную денежную сумму на счет указанного клиентом лица в этом или в
ином банке в установленный срок (статья 873).
2. Лицо, указанное в платежном поручении в качестве получателя
средств, не приобретает права требовать от банка совершения платежа,
кроме случаев, когда такое право предусмотрено законом или договор ом
клиента с банком.

Статья 889. Условия принятия банком платежного поручения

1. Содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним
расчетных документов и их форма должны соответствовать требованиям,

устанавливаемым законом и бан ковскими правилами.
2. При несоответствии платежного поручения требованиям, указанным
в части 1 настоящей статьи, банк может уточнить содержание поручения.
Такой запрос должен быть сделан плательщику незамедлительно по получе –
нии поручения. При неп олучении ответа в срок, предусмотренный законом
или установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а при
их отсутствии – в разумный срок банк может оставить поручение без ис –
полнения и возвратить его плательщику, если иное не предусмотрено за –
коном, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или
договором между банком и плательщиком.
3. Поручение клиента принимается банком к исполнению только при
наличии средств на счете клиента, если иное не предусмотрено договором
между клиентом и банком.

Статья 890. Исполнение поручения

1. Банк, принявший платежное поручение клиента, обязан перевести
соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее заклю –
чения на счет лица, указанного в поручении, в срок, установленный в
договоре банковского счета, а если в договоре срок не установлен, – в
срок, установленный банковскими правилами или применяемыми в банковс –
кой практике обычаями делового оборота.
2. Банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций по
переводу денежных средств на счет, указанный в поручении клиента.
3. Банк обязан незамедлительно сообщить клиенту об исполнении по –
ручения, если иное не установлено договором.

Статья 891. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис –
полнение поручения

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения
клиента банк несет ответственность за это нарушение в соответствии со
статьей 426 настоящего Кодекса.
2. В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение по –
ручения имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных
операций банком, привлеченным для исполнения поручения плательщика,
ответственность, предус мотренная частью 1 настоящей статьи, может быть
возложена судом на этот банк.
3. Если нарушение правил совершения расчетных операций банком
повлекло неправомерное удержание денежных средств, банк обязан упла –
тить проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 426 нас –
тоящего Кодекса.

3. РАСЧЕТЫ ПО АККРЕДИТИВУ

Статья 892. Общие положения о расчетах по аккредитиву

1. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению
плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием
(банк -эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или
оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномо –
чие другому банку (исполняющему банку) прои звести платежи получателю

средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.
К банку -эмитенту, производящему платежи получателю средств либо
оплачивающему, акцептующему или учитывающему переводной вексель, при –
меняются правила об и сполняющем банке.
2. В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива
банк -эмитент при его открытии обязан перечислить сумму аккредитива
(покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в
распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства
банка -эмитента.
В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива ис –
полняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива
с ведущегося у него счета банка -эмитента.
3. По рядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется за –
коном, а также установленными в соответствии с ним банковскими прави –
лами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Статья 893. Отзывной аккредитив

1. Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или
отменен банком -эмитентом без предварительного уведомления получателя
средств. Отзыв аккредитива не создает каких -либо обязательств бан –
ка -эмитента перед получателем средств.
2. Исполняющий банк обязан осуществить платеж и иные операции по
отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено
уведомление об изменении условий или отмене аккредитива.

Статья 894. Безотзывный аккредитив

1. Безотзы вным признается аккредитив, который не может быть отме –
нен без согласия получателя средств.
2. По просьбе банка -эмитента исполняющий банк, участвующий в про –
ведении аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккреди –
тив (гарантированный аккредитив). Такая гарантия означает принятие ис –
полняющим банком дополнительного к обязательству банка -эмитента обяза –
тельства произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива.
Гарантированный аккредитив не может быть изменен или отменен б ез
согласия исполняющего банка.

Статья 895. Исполнение аккредитива

1. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в
исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий
аккредитива. При нарушении хотя бы од ного из этих условий платеж за
счет аккредитива не осуществляется.
2. Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную опе –
рацию в соответствии с условиями аккредитива, банк -эмитент обязан воз –
местить ему понесенные расходы в порядке, ус тановленном банковскими
правилами. Эти расходы, а также все иные расходы банка -эмитента, свя –
занные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком.

Статья 896. Отказ в принятии документов

1. Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, кото –
рые по внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он
обязан незамедлительно сообщить об этом получателю средств и бан –
ку -эмитенту с указанием причин отказа.
2. Если банк -эмитент, получив принятые исполняющим банком доку –
менты, считает, что они по внешним признакам не соответствуют условиям
аккредитива, он вправе отказаться от их принятия и потребовать от ис –
полняющего банка сумму, уплаченную получателю с редств с нарушением ус –
ловий аккредитива, а по непокрытому аккредитиву – отказаться от возме –
щения выплаченных сумм.

Статья 897. Ответственность банка, исполняющего аккредитив

В случае неправильной выплаты либо необоснованного отказа в вып –
лате сумм по аккредитиву вследствие нарушения исполняющим банком обя –
занностей, предусмотренных банковскими правилами, исполняющий банк не –
сет ответственность перед банком -эмитентом, а в случаях, когда испол –
нение аккредитива осуществляется банком -эми тентом, – перед плательщи –
ком.

Статья 898. Закрытие аккредитива

1. Аккредитив в исполняющем банке закрывается:
по истечении срока аккредитива;
по заявлению получателя средств об отказе от использования аккре –
дитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа
предусмотрена условиями аккредитива;
по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккреди –
тива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
О закрытии аккр едитива исполняющий банк должен поставить в из –
вестность банк -эмитент.
2. Неиспользованная сумма депонированного аккредитива подлежит
возврату банку -эмитенту одновременно с закрытием аккредитива. Банк –
эмитент обязан зачислить возвращенные с уммы на счет плательщика, с ко –
торого депонировались средства.

4. РАСЧЕТЫ ПО ИНКАССО

Статья 899. Основные положения

1. При расчетах по инкассо клиент направляет своему банку (бан –
ку -эмитен ту) поручение об осуществлении за счет клиента получения пла –
тежа от плательщика.
2. Банк -эмитент, получивший инкассовое поручение, вправе привле –
кать для его выполнения иной банк (исполняющий банк).
Порядок осуществления расчетов по инкассо р егулируется законода –
тельством, издаваемыми в соответствии с ним банковскими правилами и
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения
клиента банк -эмитент несет пе ред ним ответственность по основаниям и в
размере, которые предусмотрены главой 25 настоящего Кодекса.
Если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента

имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций
исполняющим банком, ответственность перед клиентом может быть возложе –
на на этот банк.

Статья 900. Исполнение инкассового поручения

1. При отсутствии какого -либо документа или несоответствии доку –
ментов по внешним признакам инкассовому пор учению исполняющий банк
обязан немедленно известить об этом лицо, от которого было получено
инкассовое поручение. В случае неустранения указанных недостатков банк
вправе возвратить документы без исполнения.
2. Документы представляются плательщику в той форме, в которой
они получены, за исключением отметок и надписей банков, необходимых
для оформления инкассовой операции.
3. Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий
банк должен сделать представление к платежу немедл енно по получении
инкассового поручения.
Если документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк дол –
жен для получения акцепта плательщика представить документы к акцепту
немедленно по получении инкассового поручения, а требование платежа
должно быть сделано не позднее дня наступления указанного в документе
срока платежа.
4. Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это ус –
тановлено банковскими правилами, либо при наличии специального разре –
шения в инкассовом поручении .
5. Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно пе –
реданы исполняющим банком в распоряжение банку -эмитенту, который обя –
зан зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе удер –
жать из инкассированных сумм причитающиеся ему вознаграждение и возме –
щение расходов.

Статья 901. Извещение об отказе от платежа

1. Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк
обязан немедленно известить банк -эмитент об о тказе от платежа или о
причинах отказа.
Банк – эмитент обязан немедленно сообщить об этом клиенту, запро –
сив у него указания относительно дальнейших действий.
2. При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, уста –
новленный банковским и правилами, а при его отсутствии – в разумный
срок, исполняющий банк вправе возвратить документы банку, от которого
было получено инкассовое поручение.

5. РАСЧЕТЫ ЧЕКАМИ

Статья 902. Общие положения

1. Чеком приз нается ценная бумага, содержащая ничем не обуслов –
ленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем
суммы чекодержателю.
2. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк,
где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем

выставления чеков.
3. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допуска –
ется.
4. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение
которого он выдан.
5. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте ре –
гулируются настоящим Кодексом, а в части, им не урегулированной, –
другим законодательством и издаваемыми в соответствии с ним банковски –
ми правилами.

Статья 903. Реквизиты ч ека

1. Чек должен содержать:
1) наименование "чек", включенное в текст документа;
2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;
3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен
быть произведен пл атеж;
4) указание валюты платежа;
5) указание даты и места составления чека;
6) подпись лица, выписавшего чек, – чекодателя.
Отсутствие в документе какого -либо из указанных реквизитов лишает
его силы чека.
Чек, в котором не указано место его составления, рассматривается
как подписанный в месте, обозначенном рядом с данными о чекодателе.
2. Форма чека и порядок его заполнения определяется законодатель –
ством и издаваемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

Статья 904. Оплата чека

1. Чек оплачивается за счет средств чекодателя.
В случае депонирования средств порядок и условия депонирования
средств для покрытия чека устанавливаются банковскими правилами.
2. Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его
к оплате в срок, установленный законом.
3. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему
способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека яв –
ляе тся уполномоченным по нему лицом.
При оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить пра –
вильность индоссаментов, но не подписи индоссантов.
4. Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного,
похищенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чеко –
дателя в зависимости от того, по чьей вине они были причинены.
5. Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с
распиской в получении платежа.

Статья 905. Передача прав по чеку

1. Передача прав по чеку производится в порядке, установленном
статьей 160 настоящего Кодекса с соблюдением правил, предусмотренных
настоящей статьей.
2. Именной чек не подлежит передаче.
3. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу рас –

писки в получении платежа.
Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным.
Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту,
считается его законным владельцем, если оно основывает свое право на
непре рывном ряде индоссаментов.

Статья 906. Гарантия платежа (аваль)

1. Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично
посредством гарантии (аваля).
Аваль может даваться любым лицом, за исключением плательщика.
2. Аваль представляется на лицевой стороне чека или на дополни –
тельном листе путем надписи "считать за аваль" и указания, кем и за
кого он дан. Если не указано, за кого он дан, то считается, что он дан
за чекодателя.
Аваль подписывается ава листом с указанием своего адреса (места
нахождения) и даты совершения надписи, а если авалистом является юри –
дическое лицо – место его нахождения и даты совершения надписи.
3. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. Его
обязате льство действительно даже в том случае, если обязательство, ко –
торое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни
было основанию, иному, чем дефект формы.
4. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из че –
ка, проти в того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан пе –
ред последним.

Статья 907. Инкассирование чека

1. Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на ин –
кассо для получения платежа считается предъявлением к платежу.
Чек оплачивается в порядке, установленном статьей 900 настоящего
Кодекса.
2. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержа –
теля производится после получения платежа от плательщика, если иное не
предусмотрено договором между чекодержат елем и банком.

Статья 908. Обязанности плательщика

Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему
способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека яв –
ляется уполномоченным по нему лицом.
При оплате инкассированного чека плательщик обязан проверить пра –
вильность индоссаментов, но не подписи индоссантов.

Статья 909. Удостоверение отказа от оплаты чека

1. Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следую –
щих спо собов:
1) совершением нотариусом протеста в порядке, установленном зако –
ном;
2) отметкой плательщика на чеке об отказе его оплатить с указани –
ем даты представления чека к оплате;

3) отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, чт о чек
своевременно выставлен и не оплачен.
2. Протест или равнозначный ему акт должен быть совершен до исте –
чения срока для предъявления чека к оплате.
Если предъявление чека имело место в последний день срока протест
или равнозначный ему акт мо жет быть совершен в следующий рабочий день.

Статья 910. Извещение о неоплате чека

Чекодержатель обязан известить своего индосанта и чекодателя о
неплатеже в течение двух рабочих дней, следующих за днем протеста или
равнозначного ему акта.
Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих за
днем получения им извещения сообщить своему (предыдущему) индоссанту
полученное им извещение. В тот же срок направляется извещение тому,
кто дал аваль за это лицо.
Не пославши й извещения в указанный срок не теряет своих прав по
чеку. Он обязан возместить убытки, причиненные вследствие неизвещения
о неоплате чека, в пределах суммы чека.

Статья 911. Последствия неоплаты чека

1. В случае отказа плательщика оплатить чек, чекодержатель вправе
по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или всем обязан –
ным по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут
перед ним солидарную ответственность.
2. Чекодержатель вправе потребовать от указан ных лиц оплаты суммы
чека, своих издержек на получение оплаты, а также процентов в размере
и порядке, предусмотренных частью 1 статьи 426 настоящего Кодекса.
3. Иск чекодержателя к лицам, указанным в части 1 настоящей
статьи, может быть предъяв лен в течение шести месяцев со дня окончания
срока предъявления чека к оплате. Регрессные требования по искам обя –
занных лиц друг к другу погашаются с истечением шести месяцев со дня,
когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило требование, или с о
дня предъявления ему иска.

ГЛАВА 45. ПОРУЧЕНИЕ

Статья 912. Договор поручения

1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется со –
вершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные
юридические действия. По сделке, совершенной поверенным, права и обя –
занности возникают непосредственно у доверителя.
2. Поручение может касаться совершения поверенным одного или нес –
кольких определенных юридических действий, либо ведения дел довер ителя
в соответствии с его указаниями.
3. Договор поручения заключается в письменной форме.

Статья 913. Вознаграждение в договоре поручения

1. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если

это предусмотрено законом или дог овором.
Если договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами
или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан
уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено
иное.
2. При отсутствии в возм ездном договоре поручения условия о раз –
мере вознаграждения и порядке его уплаты оно определяется в соответс –
твии с частью 3 статьи 456 настоящего Кодекса обычно принятыми расцен –
ками на услуги такого рода и уплачивается после выполнения поручения.

Статья 914. Исполнение поручения в соответствии с указаниями до –
верителя

1. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответс –
твии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть конкрет –
ными, дозволенными и возможными.
2. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверен –
ный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил своев –
ременно ответа на свой запрос. В этом случае поверенный обязан уведо –
мить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление ста –
ло возможным.
3. Соглашением сторон коммерческий представитель может быть осво –
божден от исполнения обязан ности, указанной в части 2 настоящей
статьи.

Статья 915. Обязанности поверенного

1. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение лично.
2. Поверенный обязан сообщить доверителю по его требованию все
сведения о ходе исполнения п оручения.
3. Поверенный обязан передать ему без промедления все полученные
средства по совершенной сделке.
4. Поверенный обязан по исполнении поручения без промедления
возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и
представить отчет с приложением оправдательных документов, если это
требуется по характеру поручения.

Статья 916. Обязанности доверителя

Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором:
1) обеспечить поверенного средствами, необх одимыми для исполнения
поручения;
2) принять без промедления исполненное поверенным в соответствии
с договором;
3) возместить поверенному понесенные расходы, которые были необ –
ходимы для исполнения поручения;
4) по исполнении поручения уплатить поверенному вознаграждение,
если оно предусмотрено договором или законодательством.

Статья 917. Передоверие

1. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу
(заместителю), если это пр едусмотрено договором, либо если поверенный
вынужден к тому обстоятельствами в целях охраны интересов доверителя.
2. Поверенный, передоверивший исполнение другому лицу, обязан не –
медленно уведомить об этом доверителя.
Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным,
кроме случаев, когда такой заместитель был поименован в договоре.
3. Если заместитель поверенного поименован в договоре, поверенный
не отвечает за ведение дел его заместителем.
4. Если ведение дел заместител ем предусмотрено в договоре, но за –
меститель в нем не поименован, поверенный не отвечает за виновные
действия своего заместителя.
5. Если ведение дел заместителем поверенного в договоре не пре –
дусмотрено, поверенный отвечает за любые действия своего заместителя.

Статья 918. Прекращение договора поручения

1. Договор поручения прекращается, наряду с общими основаниями
прекращения обязательства, вследствие:
а) отмены его доверителем;
б) отказа поверенного;
в) смерти доверителя или поверенного, признании кого -либо из них
недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим.
2. Если поверенный отказался от договора при таких условиях, ког –
да доверитель лишен возможности заменить его или иначе обеспечить свои
интересы, поверенный обязан возместить причиненные прекращением дого –
вора убытки.
3. Если поверенный не знал и не должен был знать о прекращении
договора поручения, то его действия, законно совершенные по указанию
дове рителя, обязывают доверителя (его правопреемника) в отношении
третьих лиц и поверенного.
4. Сторона, отказывающаяся от договора с поверенным, действующим
в качестве предпринимателя, должна уведомить другую сторону о прекра –
щении договора за од ин месяц, если более длительный срок не предусмот –
рен договором.
При реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим
представителем, доверитель вправе отменить поручение без такого пред –
варительного уведомления.

Статья 919. Посл едствия прекращения договора поручения

1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение испол –
нено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному
понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному при –
чит алось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно
выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению пове –
ренным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о
прекращении поручения.
2. Отмена доверителем поручения не является основанием для возме –
щения убытков, причиненных поверенному прекращением договора, за иск –
лючением случаев прекращения договора с поверенным, действующим в ка –
честве предпринимателя.

3. Отказ пове ренного от исполнения поручения доверителя не явля –
ется основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю, прек –
ращением договора, за исключением случаев отказа поверенного в услови –
ях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои и нтересы,
а также случаев прекращения договора поверенным, действующим в качест –
ве предпринимателя.

Статья 920. Правопреемство в договоре поручения

1. В случае смерти поверенного его наследники или иные лица, на
которых возложено обеспечени е сохранности наследственного имущества,
обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения и при –
нять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности,
сохранить вещи, а также документы доверителя, и затем передать их ему.
Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, яв –
ляющегося поверенным.
2. При реорганизации юридического лица, действующего в качестве
представителя, доверитель должен быть незамедлительно уведомлен об
этом в соответствии со статьей 61 настоящего Кодекса. В указанном слу –
чае права и обязанности такого юридического лица переходят к его пра –
вопреемнику, если доверитель в разумный срок не сообщит о своем отказе
от договора.

ГЛАВА 46. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ

Статья 921. Деятельность в чужом интересе без поручения

1. Лицо, действующее в интересах другого лица без его поручения,
обязано при первой возможности уведомить об этом заинтересованное ли –
цо. Если заинтересованное лицо одобрит эти действия, то в дальнейшем к
отношению сторон применяются правила о договоре поручения. При неодоб –
рении указанных действий ответственность по ним возлагается на лицо,
действовавшее без поручения.
2. При не возможности уведомления заинтересованного лица начавший
действия без поручения обязан довести их до конца, приняв все зависи –
мые от него меры по предотвращению отрицательных имущественных пос –
ледствий для этого лица. При этом лицо, действующее б ез поручения,
обязано принять на себя все то, что связано с ведением дела, в том
числе обязанности по заключенным сделкам.
3. Если лицо, действующее в интересах другого лица без его пору –
чения, при первой возможности не уведомит об этом заинтере сованное ли –
цо, оно не вправе требовать возмещения понесенных затрат.
4. Лицо, действующее в чужом интересе без поручения, обязано про –
должить начатую деятельность и в случае смерти гражданина или прекра –
щения юридического лица, в интересах которо го осуществлялась соответс –
твующая деятельность, до того, как наследники (правопреемники) заинте –
ресованного лица не смогут его заменить.

Статья 922. Совершение сделок в чужом интересе

1. Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, п ереходят
к лицу, в интересах которого она совершена с момента одобрения им этой

сделки, если другая сторона при заключении сделки знала или должна бы –
ла знать о том, что сделка заключена в чужом интересе.
При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах ко –
торого она была заключена, последнему должны быть переданы и права по
этой сделке.
2. Лицо, заключившее сделку, может задержать передачу прав до мо –
мента возмещения ему расходов, понесенных им в связи с деятельностью в
чужом интересе.

Статья 923. Обязанности лица, в интересах которого осуществлялась
деятельность без поручения

1. Лицо, в интересах которого осуществлялась деятельность без по –
ручения, о бязано возместить тому, кто действовал в его интересах, не –
обходимые расходы и реальный ущерб. Указанная обязанность сохраняется
и в случаях, когда действие в чужом интересе были разумными, но пред –
полагаемый результат не был достигнут.
2. Если де ятельность лица непосредственно не была направлена на
обеспечение интересов другого лица, в том числе и в случаях, когда ли –
цо ошибочно предполагало, что действует в своем интересе, суд при ре –
шении вопроса о возмещении понесенных расходов и их ра змере должен
учитывать ту выгоду, которую принесли действия лица, осуществлявшего
соответствующую деятельность.
3. В случаях, когда действия в чужом интересе входили в сферу его
предпринимательской деятельности, оно вправе требовать наряду с возме –
щением реального ущерба также выплаты соразмерного вознаграждения.

Статья 924. Возмещение вреда, причиненного деятельностью в чужом
интересе

Отношения по возмещению вреда, причиненного деятельностью в чужом
интересе, регулируются в соответствии с правилами главы 55 настоящего
Кодекса (деликты).

Статья 925. Возмещение расходов, связанных с предотвращением
ущерба имуществу других лиц

Если лицо без соответствующих полномочий пр едотвратило реальную
угрозу ущерба имуществу других лиц в условиях, исключающих возможность
предупреждения их о такой угрозе, оно вправе требовать от этих лиц
возмещения понесенных при этом необходимых расходов, а также иного,
связанного с этим реа льного ущерба.

Статья 926. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе

Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу, в
интересах которого осуществлялась деятельность, отчет с указанием по –
лученных доходов и понесенных расход ов и убытков.

ГЛАВА 47. КОМИССИЯ

Статья 927. Договор комиссии

1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну
или несколько сдело к от своего имени, но за счет комитента.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает
права и становится обязанным комиссионером, хотя бы комитент и был
назван в сделке или вступил с тертьим лицом в непосредственные отноше –
ния по исполнению сделки.
2. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или
без указания срока его действия, с указанием или без указания террито –
рии его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять треть –
им лицам право со вершить в его интересах и за его счет сделки, совер –
шение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с
условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющих –
ся предметом комиссии.
3. Законом и иными правовыми акт ами могут быть предусмотрены осо –
бенности отдельных видов договора комиссии.
4. Договор комиссии должен быть заключен в письменной форме.

Статья 928. Комиссионное вознаграждение

Комитент обязан уплатить вознаграждение комиссионеру, а в сл учае,
предусмотренном в статье 939 настоящей главы, также дополнительное
вознаграждение, в размере, установленном в договоре. Если договором
этот размер не предусмотрен и не может быть определен, исходя из его
условий, размер вознаграждения устана вливается в соответствии с частью
3 статьи 456 настоящего Кодекса.
Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от
комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение,
а также возмещение понесенных расходов.

Статья 929. Права и обязанности комиссионера по сделке с третьим
лицом

1. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобре –
тает права и становится обязанным комиссионером, хотя бы комитент и
был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные от –
ношения по сделке.
2. По требованию комитента комиссионер обязан передать ему права
по такой сделке, уведомив о передаче третье лицо, с которым совершена
сделка. Последнее не впр аве выдвигать против требований комитента воз –
ражений, основанных на своих требованиях к комиссионеру, не вытекающих
из данной сделки.

Статья 930. Исполнение комиссионного поручения

1. Комиссионер должен выполнить все обязательства и осущест вить
все права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.
2. Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить в со –
ответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре таких
указаний – в соответствии с обычаями деловог о оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями, на наиболее выгодных для комитента усло –
виях. Если комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем

те, которые были указаны комитентом, то выгода делится сторонами по –
ровну, поскольку иное не предусмотрено договором.
3. Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение
третьим лицом сделки, совершенный с ним за счет комитента, кроме слу –
чаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в вы –
боре этог о лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки
(делькредере).
4. В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной с ним ко –
миссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту,
собрать и обеспечить необходимые доказательства.
5. Комитент, уведомленный о нарушении третьим лицом сделки, зак –
люченный с ним комиссионером, имеет право требовать передачи ему тре –
бований комиссионера к этому лицу по такой сделке.

Статья 9 31. Субкомиссия

1. Комиссионер вправе заключить с другим лицом договор субкомис –
сии, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитен –
том, если иное не предусмотрено договором.
По договору субкомиссии комиссионер приобретает права и обязаннос –
ти комитента по отношению к субкомиссионеру, за исключением прав, пре –
дусмотренных частью 2 статьи 929 настоящего Кодекса.
В случаях, когда закон допускает совершение каких -либо сделок
только специально управомоченными лица ми, договор субкомиссии может
быть заключен лишь с таким лицом.
2. До прекращения договора комиссии комитент не вправе вступать в
непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмот –
рено договором комитента с комиссионером.

Статья 932. Цена имущества, продаваемого комиссионером

Цена имущества, продаваемого комиссионером, определяется по согла –
шению с комитентом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или договором комиссии.

Статья 933. Отст упление от указаний комитента

1. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента в случаях,
предусмотренных статьей 930 настоящего Кодекса.
2. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с
комитентом. обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что
у него не было возможности продать имущество по согласованной цене и
продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки, а также
то, что он не имел возможности получить предварительн ого согласия коми –
тента на отступление от его указаний.
3. Если комиссионер купит имущество по цене выше согласованной с
комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан заявить
об этом комиссионеру без промедления по получению извещ ения о заключе –
нии сделки с третьим лицом. В противном случае покупка признается при –
нятой комитентом.
Если комиссионер сообщает, что принимает разницу в цене на свой
счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки.

Ста тья 934. Права на имущество, являющееся предметом комиссии

1. Имущество, поступившее к комиссионеру от комитента либо приоб –
ретенное комиссионером за счет комитента, является собственностью коми –
тента.
2. Комиссионер вправе удержать вещи, под лежащие передаче комитенту
либо третьему лицу по заключенной комиссионером сделке, до выплаты при –
читающихся ему по договору комиссии сумм.
3. В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) ука –
занное право комиссионера прекращается, а его требования к комитенту в
пределах стоимости вещей, которые он удерживал, удовлетворяются в соот –
ветствии со статьями 388 -389 настоящего Кодекса наравне с требованиями,
обеспеченными залогом.

Статья 935. Удержание комиссионером причитающихся комитенту сумм

Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору комиссии
суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента.

Статья 936. Ответственность комиссионера за утрат у, недостачу или
повреждение имущества комитента

1. Комиссионер отвечает перед комитентом за всякое упущение, пов –
лекшее утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества
комитента.
2. Если при приеме комиссионеро м имущества, присланного комитентом
либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе ока –
жутся повреждения или иные недостатки, которые могут быть замечены при
наружном осмотре, а также в случае причинения кем -либо ущерба имуществу
коми тента, находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять меры
к охране прав комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем
без промедления известить комитента.
3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество ко –
митента , отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему
застраховать имущество или страхование этого имущества обязательно в
силу закона.

Статья 937. Отчет комиссионера

По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту
отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. Комитент,
имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в те –
чение тридцати дней со дня получения отч ета, если соглашением сторон не
установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного
соглашения считается принятым.

Статья 938. Принятие исполненного комитентом

Комитент обязан:
– принять от комиссионера все исполненное по поручению;
– осмотреть имущество, приобретенного для него комиссионером, и

известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе
недостатках;
– снабдить комиссионера всем необходимым (поставить ему товары,
перевести ден ежные средства и т.п.) для исполнения комиссионером обяза –
тельств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению поруче –
ния.

Статья 939. Возмещение расходов по исполнению комиссионного пору –
чения

Комитент обязан, п омимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в
соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькреде –
ре, возместить комиссионеру израсходованные им по исполнению поручения
суммы.
Комиссионер не имеет право на возмещение расходов п о хранению на –
ходящегося у него имущества комитента, если в законе или договоре не
установлено иное.

Статья 940. Отмена поручения комитентом

1. Комитент вправе в любое время отменить данное комиссионеру по –
ручение. При этом убытки комиссионера, вызванные отменой поручения,
возмещаются на общих основаниях.
2. В случаях отмены поручения комитент обязан распорядиться нахо –
дящимся у комиссионера имуществом в течение месяца с момента отмены по –
ручения , если договором не установлен иной срок. Если комитент не вы –
полнит этой обязанности, комиссионер вправе либо сдать имущество на
хранение либо продать его по возможно более выгодной для комитента це –
не.

Статья 941. Отказ комиссионера от исп олнения поручения

1. Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором,
оказаться от исполнения принятого поручения, за исключением случаев,
когда нарушение комитентом своих обязанностей влечет за собой возмож –
ность исполнения пору чения в соответствии с указаниями комитента или
невозможность исполнения возникает вследствие иных обязательств, за ко –
торые комиссионер не отвечает.
Комиссионер обязан письменно уведомить комитента о своем отказе и
принять меры к сохранности нах одящегося у него имущества комитента.
Комитент, поставленный в известность об отказе комиссионера испол –
нить поручение, обязан распорядиться находящимся у комиссионера иму –
ществом в течение месяца со дня получения отказа, если договором не ус –
та новлен иной срок. Если он не выполнит той обязанности, комиссионер
вправе либо сдать имущество на хранение, либо продать его по возможно
более выгодной для комитента цене.
2. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения вследствие
нарушения комитентом своих обязанностей, сохраняет право на комиссион –
ное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.
3. Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, от –
казавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное
вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а

также на возмещение понесенных до этого момента расходов.

Статья 942. Прекращение договора комиссии

Договор комиссии прекращается помимо общих основа ний также вследс –
твие:
а) отказа комитента от исполнения договора;
б) отказа комиссионера от исполнения договора;
в) смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным.

ГЛАВА 48. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Статья 943. Договор доверительного управления имуществом

1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона
(учредитель управления) передает другой стороне (доверитель ному управ –
ляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а
другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в ин –
тересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобрета –
теля).
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода
права собственности на него – к доверительному управляющему.
2. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соотве тствии
с договором доверительного управления любые юридические и фактические
действия в интересах выгодоприобретателя.
Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отно –
шении отдельных действий по доверительному управлению имущество м.
3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом дове –
рительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что
он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соб –
люденным, если при совершении действи й, не требующих письменного оформ –
ления, другая сторона информирована об их совершении доверительным уп –
равляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или
наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У.".
При отс утствии указания о действии доверительного управляющего в
этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими ли –
цами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.

Статья 944. Объект доверительного управления

1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и
другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недви –
жимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарны –
ми ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.
2. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном
управлении, не может быть передано в доверительное управление.

Статья 945. Основания возникновения (учреждения) доверительного
управления имуществом

Доверительное управление имуществом возникает (учреждается) на ос –
новании:
а) договора доверительного управления имуществом, заключаемого уч –
редителем с доверительным управляющим;
б) завещания, в к отором назначен исполнитель завещания (довери –
тельный управляющий);
в) решения суда;
г) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки над
имуществом подопечного;
д) иных юридических фактов в случаях, предусмотренных законом.

Статья 946. Субъекты доверительного управления имуществом

1. Учредителем управления является:
а) собственник имущества;
б) лицо, которому принадлежит право пожизненного наследуемого вла –
дения земельным участком;
в) уполномоченны й на то государственный орган – в отношении иму –
щества, находящегося в государственной собственности;
г) в случаях, предусмотренных законом – нотариус, орган опеки и
попечительства, суд или иной уполномоченный орган.
2. Доверительным управл яющим может быть:
а) гражданин;
б) юридическое лицо.
Имущество не подлежит передаче в управление государственному орга –
ну.
Назначение доверительного управляющим может быть произведено толь –
ко с его согласия.
3. Выгодоприобретателем может быть любое лицо, за исключением до –
верительного управляющего.

Статья 947. Существенные условия договора доверительного управле –
ния имуществом

1. Договор доверительного управления имущество м должен предусмат –
ривать:
– перечень имущества, передаваемого в управлении по договору;
– указание о выгодоприобретателе;
– сроки представления отчетов доверительным управляющим;
– лицо, получающее имущество в случае прекращения управ ления;
– размер и форму вознаграждения управляющего.
При отсутствии названных условий договор считается незаключенным.
2. Договор заключается на срок, не превышающий 5 лет. При отсутс –
твии заявления одной из сторон о прекращении или измене нии договора по
окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и
на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
Для отдельных видов имущества, передаваемых в управление, законом
могут быть установлены иные предельные сроки действия договора.

Статья 948. Форма договора

1. Договор доверительного управления имуществом заключается в

письменной форме.
2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом заклю –
чается в форме и порядке, предусмотренных для договора об отчуждении
недвижимого имущества.
3. Несоблюдение формы договора или отсутствие его регистрации для
недвижимого имущества влечет его недействительность.

Статья 949. Обособление имущес тва, находящегося в доверительном
управлении

1. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется
от другого имущества учредителя управления, а также от имущества дове –
рительного управляющего. Это имущество отражае тся у доверительного уп –
равляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный
учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управле –
нием, открывается отдельный банковский счет.
2. Обращение взыскания по долгам учре дителя управления на имущест –
во, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исклю –
чением несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве уч –
редителя управления доверительное управление этим имуществом прекраща –
ется и оно включается в конкурсную массу.

Статья 950. Доверительное управление имуществом, обремененным пра –
вами третьих лиц

1. Доверительный управляющий должен быть до заключения договора
поставлен в известность о том, что передав аемое ему в управление иму –
щество обременено правами третьих лиц.
При нарушении этого условия доверительный управляющий вправе пот –
ребовать признания договора недействительным с возмещением реального
ущерба и выплаты соразмерного вознаграждения.
2. Если переданное в доверительное управление имущество было обре –
менено правами третьих лиц после заключения договора, а доверительный
управляющий не был уведомлен об этом в разумный срок, он имеет право
требовать расторжения договора доверит ельного управления с возмещением
ему реального ущерба и выплаты соразмерного вознаграждения.

Статья 951. Права и обязанности доверительного управляющего

1. Сделки с переданным в управление имуществом доверительный уп –
равляющий совершает от с воего имени, обязательно указывая при этом, что
он выступает в качестве такого управляющего. При отсутствии указания об
этом доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично
и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.
2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате со –
вершения действий по управлению имуществом, включаются в состав такого
имущества. Обязанности, возникшие в результате совершения таких дейс –
твий доверительного управляющего, исполняются за счет имущества.
3. Отчуждения и залог переданного в управление недвижимого иму –
щества доверительный управляющий вправе совершать только в случаях,
когда это предусмотрено договором доверительного управления.
4. Доверительный управляющ ий представляет учредителю и выгодопри –

обретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, установлен –
ные договором доверительного управления имуществом.

Статья 952. Передача доверительного управления имуществом

1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление
имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи.
2. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать
от имени доверительного управляю щего действия, необходимые для управле –
ния имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного уп –
равления имуществом, либо получил на это согласие учредителя в письмен –
ной форме, либо вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения
интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при
этом возможности получить указания учредителя управления в разумный
срок.
Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им пове –
ренного как за свои собственные.

Статья 953. Ответственность доверительного управляющего

1. Доверительный управляющий, не проявивший при управлении иму –
ществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя, лица,
которому имущество принадлежит на праве собственно сти, праве пожизнен –
ного наследуемого владения, праве хозяйственного ведения, праве пожиз –
ненного наследуемого возмещения выгодоприобретателю упущенную выгоду за
время управления имуществом, а лицу, которому имущество принадлежит на
праве собственност и, праве пожизненного наследуемого владения или праве
хозяйственного ведения – убытки, причиненные утратой, повреждением или
недостаточным приращением имущества, подлежащего возврату после прекра –
щения управления, с учетом его нормального износа.
2. В случае ненадлежащего осуществления управления имуществом ли –
цо, которому имущество принадлежит на праве собственности, праве хо –
зяйственного ведения или праве пожизненного наследуемого владения, мо –
жет предъявить в суде требование о прекращении управления и о возмеще –
нии убытков.
3. Сделка, совершенная доверительным управляющим с нарушением ус –
тановленных для него ограничений, признается действительной,
если
участвующие в такой сделке третьи лица не знали и не должны были знать
об их ограничениях. Доверительный управляющий несет в этих случаях от –
ветственность, предусмотренную частью 1 настоящей статьи.
4. Доверительный управляющий несет перед третьими лицами субсиди –
арную от ветственность своим личным имуществом за убытки, причиненные
ненадлежащими действиями по управлению имуществом.

Статья 954. Вознаграждение доверительному управляющему

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предус –
мотренно й договором о доверительном управлении, а также на возмещение
необходимых расходов, произведенных им при управлении имуществом, за
счет имущества, переданного в управление, или доходов от использования

этого имущества.

Статья 955. Прекращение д оговора о доверительном управлении

1. Договор о доверительном управлении, наряду с общими основаниями
прекращения обязательств, прекращается:
а) заявлением одной из сторон о прекращении договора в связи с ис –
течением срока договора;
б) сме ртью гражданина, являющегося выгодоприобретателем, ликвида –
цией юридического лица – выгодоприобретателя, если договором не предус –
мотрено иное;
в) отказом выгодоприобретателя от получения выгод по договору, ес –
ли иное не предусмотрено договором;
г) смертью гражданина, являющегося доверительным управляющим,
признанием его недееспособным или ограничено дееспособным, несостоя –
тельным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица -довери –
тельного управляющего, признанием его не состоятельным;
д) отказом доверительного управляющего или учредителя от осущест –
вления управления в связи с невозможностью для доверительного управляю –
щего лично осуществлять управление имуществом;
е) отказом учредителя от договора при условии выплаты доверитель –
ному управляющему обусловленного договором вознаграждения;
ж) несостоятельностью собственника имущества или лица, которому
переданное в управление имущество принадлежит на праве хозяйственного
ведения;
з) расторжением договора по решению суда в случае ненадлежащего
осуществления доверительным управляющим своих обязанностей;
и) по другим основаниям, предусмотренным законом или договором.
2. При прекращении управления имущество, находящееся в управлении,
перед ается лицу, которому имущество принадлежит на праве собственности,
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, если
договором не предусмотрено иное.
3. При прекращении договора по инициативе одной из сторон другая
сторона дол жна быть поставлена в известность не менее чем за три меся –
ца, если иной срок не установлен договором.

Статья 956. Передача в доверительное управление ценных бумаг

При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть
предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное
управление разными лицами.
Правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными бу –
магами определяются в договоре доверительного управления.
Особенности доверитель ного управления ценными бумагами определяют –
ся законом.
Правила настоящей статьи соответственно применяются к правам,
удостоверенным бездокументарными ценными бумагами (статья 163).

Статья 957. Доверительное управление имуществом по осн ованиям,
предусмотренным законом

1. Доверительное управление имуществом может быть также учреждено:

– вследствие необходимости постоянного управления имуществом подо –
печного в случаях, предусмотренных статьей 39 настоящего Коде кса;
– на основании завещания, в котором назначен исполнитель завеща –
ния;
– по иным основаниям, предусмотренным законом.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, соответственно при –
меняются к отношениям по доверительному управлению имуществом, учреж –
денному по основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, если иное
не предусмотрено законом и не вытекает из существа таких отношений.
В случаях, когда доверительное управление имуществом учреждается
по основаниям, указан ным в части 1 настоящей статьи, права учредителя
управления, предусмотренные правилами настоящей главы, принадлежат со –
ответственно органу опеки и попечительства, исполнителю завещания (ду –
шеприказчику) или иному лицу, указанному в законе.

ГЛАВА 49. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ

Статья 958. Договор коммерческой концессии

1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правооблада –
тель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаг –
раждение н а срок или без указания срока право использовать в предприни –
мательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, при –
надлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование
и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммер –
ческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.
2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование
комплекса исключительных пра в, деловой репутации и коммерческого опыта
правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением ми –
нимального и (или) максимального объема использования), с указанием или
без указания территории использования применительно к определенной с фе –
ре предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от
правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной
торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).
3. Сторонами по договору коммерческой концесс ии могут быть коммер –
ческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивиду –
альных предпринимателей.

Статья 959. Форма и регистрация договора коммерческой концессии

1. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письмен –
ной форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействитель –
ность. Такой договор считается ничтожным.
2. Договор коммерческой концессии регистрируется орган ом, осущест –
вившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимате –
ля, выступающего по договору в качестве правообладателя.
Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя в инос транном государстве, регист –
рация договора коммерческой концессии осуществляется органом, осущест –
вившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимате –

ля, являющегося пользователем.
В отношениях с третьими лицами стороны догово ра коммерческой кон –
цессии вправе ссылаться на договор лишь с момента его регистрации.
Договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняе –
мого в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации
также в федеральном ор гане исполнительной власти в области патентов и
товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор считается
ничтожным.

Статья 960. Коммерческая субконцессия

1. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право
пользова теля разрешать другим лицам использование представленного ему
комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях
субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в
договоре коммерческой концессии. В договоре м ожет быть предусмотрена
обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока оп –
ределенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях
субконцессии.
Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более
длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании кото –
рого он заключается.
2. Если договор коммерческой концессии является недействительным,
недействительны и заключенные на основании него договоры коммерческой
субконцессии.
3. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии,
заключенным на срок, при его досрочном прекращении права и обязанности
вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии (поль –
зователя по договору коммерческой концессии) переходят к правообладате –
лю, если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей по
этому договору. Это правило соответственно применяется при расторжении
договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока.
4. Пользовател ь несет субсидиарную ответственность за вред, причи –
ненный правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не
предусмотрено договором коммерческой концессии.
5. К договору коммерческой субконцессии применяются предусмотрен –
ные настоящ ей главой правила о договоре коммерческой концессии, если
иное не вытекает из особенностей субконцессии.

Статья 961. Вознаграждение по договору коммерческой концессии

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачи –
ваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или
периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену
товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной фор –
ме, предусмотренной договором.

Статья 962. Обязанности правообладателя

1. Правообладатель обязан:
– передать пользователю техническую и коммерческую документацию и
предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществле –

ния прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а
также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам,
связанным с осуществлением этих прав;
– выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспе –
чив их оформление в установленном по рядке.
2. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное,
правообладатель обязан:
– обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии (часть 2
статьи 959);
– оказывать пользователю постоянное техническое и консультатив ное
содействие, включая содействие в общении и повышении квалификации ра –
ботников;
– контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых
(выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммер –
ческой концессии.

Ст атья 963. Обязанности пользователя

С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой
пользователем по договору коммерческой концессии, пользователь обязан:
– использовать при осуществлении предусмотренной договором дея –
тельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение пра –
вообладателя указанным в договоре образом;
– обеспечивать соответствие качества производимых им на основе до –
говора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналоги ч-
ных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых
непосредственно правообладателем;
– соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на
обеспечение соответствия характера, способов и условий использования
ком плекса исключительных прав тому, как он используется правообладате –
лем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления
коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении
предоставленных ему по договору прав;
– оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на
которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (рабо –
ту, услугу) непосредственно у правообладателя;
– не разглашать секреты производства правообладателя и другую по –
лученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
– предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая
обязанность предусмотрена договором;
– информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для
них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммер –
ческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство
индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Статья 964. Ограничение прав сторон по договору коммерческой ко н-
цессии

1. Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены огра –
ничения прав сторон по этому договору, в частности могут быть предус –
мотрены:
– обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам ана –

логичные комплексы исключительных прав для их использования на закреп –
ленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной
аналогичной деятельности на этой территории;
– обязательство пользователя не конкурировать с правообладат елем
на территории, на которую распространяется действие договора коммерчес –
кой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществля –
емой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю иск –
лючительных прав;
– отказ поль зователя от получения по договорам коммерческой кон –
цессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) пра –
вообладателя;
– обязательство пользователя согласовывать с правообладателем мес –
то расположения коммерческих помещений, ис пользуемых при осуществлении
предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и
внутреннее оформление.
Ограничительные условия могут быть признаны недействительными по
требованию антимонопольного органа или иного заинтересован ного лица,
если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономи –
ческого положения сторон противоречат антимонопольному законодательст –
ву.
2. Являются ничтожными такие условия, ограничивающие права сторон
по договору коммерческой концессии, в силу которых:
– правообладатель вправе определять цену продажи товара пользова –
телем или цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) пользователем,
либо устанавливать верхний или нижний предел этих цен;
– пользователь вправе продавать товары, выполнять работы или ока –
зывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказ –
чиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место на –
хождения (место жительства) на определенной в договоре территории.

Статья 965. Ответственность правообладателя по требованиям, предъ –
являемым к пользователю

Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляе –
мым к пользователю требованиям о несоответств ии качества товаров (ра –
бот, услуг), сдаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по до –
говору коммерческой концессии.
По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю про –
дукции (товаров) правообладателя, правообладатель отв ечает солидарно с
пользователем.

Статья 966. Право пользователя заключить договор коммерческой кон –
цессии на новый срок

1. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности,
имеет по истечении срока договора комм ерческой концессии право на зак –
лючение договора на новый срок на тех же условиях.
2. Правообладатель вправе отказать в заключении договора коммер –
ческой концессии на новый срок при условии, что в течение трех лет со
дня истечения срока данно го договора он не будет заключать с другими
лицами аналогичные договоры коммерческой концессии и соглашаться на
заключение аналогичных договоров коммерческой субконцессии, действие

которых будет распространяться на ту же территорию, на которой дейст во –
вал прекратившийся договор. В случае, если до истечения трехлетнего
срока правообладатель пожелает предоставить кому -либо те же права, ка –
кие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, он
обязан предложить пользователю заключить новый договор либо возместить
понесенные им убытки. При заключении нового договора его условия должны
быть не менее благоприятны для пользователя, чем условия прекратившего –
ся договора.

Статья 967. Изменение договора коммерческой концессии

Договор коммерческой концессии может быть изменен в соответствии с
правилами, предусмотренными главой 28 настоящего Кодекса.

Статья 968. Прекращение договора коммерческой концессии

1. Каждая из сторон дог овора коммерческой концессии, заключенного
без указания срока, вправе во всякое время отказаться от договора, уве –
домив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не пре –
дусмотрен более продолжительный срок.
2. Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заклю –
ченного с указанием срока, а также расторжение договора, заключенного
без указания срока, подлежат регистрации в порядке, установленном
частью 2 статьи 959 настоящего Кодекса.
3. В случае прекращения п ринадлежащих правообладателю прав на фир –
менное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми
аналогичными правами договор коммерческой концессии прекращается.
4. При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным
(бан кротом) договор коммерческой концессии прекращается.

Статья 969. Сохранение договора коммерческой концессии в силе при
перемене сторон

1. Переход к другому лицу какого -либо исключительного права, вхо –
дящего в пре доставленный пользователю комплекс исключительных прав, не
является основанием для изменения или расторжения договора коммерческой
концессии. Новый правообладатель становится стороной этого договора в
части прав и обязанностей, относящихся к перешедш ему исключительному
праву.
2. В случае смерти правообладателя его права и обязанности по до –
говору коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что
он зарегистрирован или в течение шести месяцев со дня открытия наследс –
тва зарегистр ируется в качестве индивидуального предпринимателя. В про –
тивном случае договор прекращается.
Осуществление прав и исполнение обязанностей умершего право обла –
дателя до принятия наследником этих прав и обязанностей или до регист –
рации наследника в качестве индивидуального предпринимателя осуществля –
ются управляющим, назначаемым нотариусом.

Статья 970. Последствия изменения фирменного наименования или ком –
мерческого обозначения правообладателя

В случае изменения право обладателем своего фирменного наименования
или коммерческого обозначения, права на использование которых входят в
комплекс исключительных прав, договор коммерческой концессии действует
в отношении нового фирменного наименования или коммерческого обознач е-
ния правообладателя, если пользователь не потребует расторжения догово –
ра и возмещения убытков. В случае продолжения действия договора пользо –
ватель вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося право –
обладателю вознаграждения.

Статья 971. Последствия прекращения исключительного права, пользо –
вание которым предоставлено по договору коммерческой
концессии

Если в период действия договора коммерческой концессии истек срок
действия иск лючительного права, пользование которым предоставлено по
этому договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, дого –
вор коммерческой концессии продолжает действовать, за исключением поло –
жений, относящихся к прекратившемуся праву, а поль зователь, если иное
не предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения
причитающегося правообладателю вознаграждения.
В случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирмен –
ное наименование или коммерческое обозначе ние наступают последствия,
предусмотренные частью 2 статьи 968 и статьей 970 настоящей главы.

ГЛАВА 50. ХРАНЕНИЕ

1. Общие положения о хранении

Статья 972. Договор хранения

1. По договору хранения одна сторон а (хранитель) обязуется хранить
вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту
вещь в сохранности.
2. Договор хранения признается заключенным с момента передачи вещи
на хранение.

Статья 973 . Договор о принятии веще й на хранение

1. Хранитель, осуществляющий хранение в качестве предприниматель –
ской или иной профессиональной деятельности, может взять на себя по до –
говору обязательство принимать на хранение вещи поклажедателя и хранить
переданные поклажедателе м вещи в соответствии с правилами, предусмот –
ренными настоящей главой.
2. Поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный
договором срок, несет ответственность перед хранителем за убытки, при –
чиненные в связи с несостоявшимся хране нием, если иное не предусмотрено
законом или договором.
Поклажедатель освобождается от ответственности за не передачу вещи
на хранение, если он заявит об отказе от услуг хранителя в разумный
срок.
3. Если иное не предусмотрено договором, хра нитель освобождается
от обязанности принять вещь на хранение, в случаях когда в обусловлен –

ный договором срок вещь не будет передана на хранение, а когда этот
срок не определен, по истечении шести месяцев со дня заключения догово –
ра.

Статья 974. Форма договора хранения

1. В случаях, когда договор хранения должен быть заключен в пись –
менной форме (статья 186), письменная форма договора считается соблю –
денной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем
выдачи поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства, ино –
го документа, подписанного хранителем.
2. Соблюдение письменной формы договора не требуется, если вещь
передана на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, стихийное
бедствие, внезапная болезнь, угроза нападения и т.п .).
3. Договор хранения может быть заключен путем выдачи хранителем
поклажедателю номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего
прием вещей на хранение, если это допускается законода тельством или
обычно для данного вида хранения.
4. В случае спора о тождестве вещей, принятых на хранение, и ве –
щей, возвращаемых хранителем, допускаются свидетельские показания.

Статья 975. Обязанность принятия вещи на хранение

Лицо, осуществляющее в качестве предпринимательской или иной про –
фессиональной деятельности хранение на складах (в камерах, помещениях)
общего пользования, не вправе отказаться заключить договор хранения.
Договоры, подлежащие заключению в таких случаях, п ризнаются публичными
(статья 458).

Статья 976. Срок хранения

Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором
срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть оп –
ределен, исходя из его условий, хранение о существляется до востребова –
ния вещи поклажедателем.

Статья 977. Хранение вещей с обезличением

При хранении с обезличением принятые на хранение вещи могут смеши –
ваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. Поклаже –
дателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей
того же рода и качества.

Статья 978. Обязанности хранителя по обеспечению сохранности вещи

1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором, а также
другие необход имые меры для обеспечения сохранности переданной на хра –
нение вещи.
Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан забо –
титься о принятой на хранение вещи, как о своих вещах.
2. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или иному лицу, ука –
занному им в качестве получателя, ту вещь, которая была ему передана на

хранение, если только договором не предусмотрено хранение с обезличени –
ем (статья 977).
3. Вещь должна быть возвращена в том состоянии, в котором она была
принята на хранение, с учетом ее естественного ухудщения или естествен –
ной убыли.
4. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и
доходы, полученные за время ее хранения, если иное не установлено дого –
вором.

Статья 979. Пользование ве щью, переданной на хранение

Без согласия поклажедателя хранитель не вправе пользоваться пере –
данной ему на хранение вещью, а равно предоставлять возможность пользо –
вания ею третьим лицам, за исключением случаев, когда пользование хра –
нимой вещью необходимо для обеспечению ее сохранности.

Статья 980. Изменение условий хранения

1. Хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя о не –
обходимости изменения условий хранения вещи и дождаться его ответа.
2. В случа е, когда возникла опасность утраты или повреждения вещи,
хранитель обязан изменить предусмотренные договором способ и место хра –
нения, не дожидаясь ответа поклажедателя (часть 1 настоящей статьи).
3. Если вещь во время хранения подверглась порче, либо возникли
другие обстоятельства, не позволяющие обеспечить её сохранность, и при –
нятия мер со стороны поклажедателя ожидать нельзя, хранитель вправе ре –
ализовать вещь или часть её с возмещением своих расходов на реализацию
за счет покупной цены.

Статья 981. Передача вещи на хранение третьему лицу

1. Если законодательством или договором не предусмотрено иное,
хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хра –
нение третьему лицу, если только в этом не возникла необ ходимость в ин –
тересах поклажедателя, и хранитель лишен возможности получить его сог –
ласие. О перадаче вещи третьему лицу хранитель обязан незамедлительно
уведомить поклажедателя.
2. Хранитель отвечает за действие третьего лица, которому он пере –
дал вещь на хранение.

Статья 982. Вознаграждение за хранение

1. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по
окончании срока хранения, а если оплата хранения предусмотрена по пери –
одам, оно должно выплачи ваться соответствующими частями по истечении
каждого периода.
2. При просрочке уплаты вознаграждение за хранение более чем на
половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немед –
ленно забрать сданную на хранение вещь.
3. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока
по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право

на соразмерную часть вознаграждения, а в случае пр едусмотренном частью
1 статьи 984 настоящего Кодекса на всю сумму вознаграждения.
Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые
хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждения за хранение,
а полученные в счет этого возн аграждения суммы должен вернуть поклаже –
дателю.
4. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь
не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмер –
ное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило пр именяется
и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока
хранения.
5. Правила настоящей статьи применяются, если договором хранения
не предусмотрено иное.

Статья 983. Хранение вещей с опасными свойствами

Вещи, ле гковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по
своей природе, если поклажедатель при их сдаче не предупредил хранителя
об этих свойства, могут быть в любое время обезврежены или уничтожены
хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель отвечает
за убытки, причиненные в связи с хранением таких вещей хранителю и
третьим лицам.

Статья 984. Возмещение расходов по хранению

1. Если иное не предусмотрено договором расходы по хранению вклю –
чаются в сумму вознаграждения. Предполагается, что чрезвычайные расхо –
ды в сумму вознаграждения или в состав расходов, предусмотренных дого –
вором, не включаются.
2. При безвозмездно хранении поклажедержатель обязан возме стить
необходимые фактически произведенные расходы.

Статья 985. Получение вещи обратно поклажедателем

1. Поклажедатель обязан получить переданную на хранение вещь по
истечении срока хранения, предусмотренного договором.
2. При уклонени и поклажедателя от получения вещи хранитель
вправе, если иное не предусмотрено договором, самостоятельно
реализовать вещь, а в случае, когда ее стоимость превышает сто
установленных законом показателей для расчетов, в по рядке,
предусмотренном статьей 480 настоящего Кодекса(в редакции Закона РТ от
03.07.2012г.№849)
Суммы, вырученные от реализации вещи, передаются поклажедателю за
вычетом причитающихся хранителю сумм.

Статья 986. Чрезвычайные расходы на хранение

1. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы та –
кого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора
хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются хранителю, если поклажеда –
тель дал согласие на эти расходы или о добрил их впоследствии, а также в
других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или до –

говором.
2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель
обязан запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если поклаж е-
датель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или
в течение нормально необходимого для ответа времени, считается, что он
согласен на чрезвычайные расходы.
В случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы на хране –
ние , не получив от поклажедателя предварительного согласия на эти рас –
ходы, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и поклажедатель
впоследствии не одобрил их, хранитель может требовать возмещение чрез –
вычайных расходов лишь в пределах ущерба, к оторый мог быть причинен ве –
щи, если бы эти расходы не были произведены.
3. Если иное не предусмотрено договором хранения, чрезвычайные
расходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение.

Статья 987. Обязанность хранителя возвратить вещь

1. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному
им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хра –
нение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением (статья
977).
2. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в ка –
ком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения,
естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных
свойств.
3. Одновременно с возвратом в ещи хранитель обязан передать плоды
и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено
договором хранения.

Статья 988. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение вещи

1. Хранитель отвеч ает за утрату, недостачу или повреждение вещи,
принятой на хранение, по основаниям, предусмотренным главой 24 настоя –
щего Кодекса.
2. Хранитель, осуществляющий хранение в качестве предприниматель –
ской или иной профессиональной деятельности (профе ссиональный храни –
тель), отвечает за утрату, недостачу или повреждение хранимой вещи,
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение вещи произошли:
а) вследствие действия непреодолимой силы;
б) из -за скрытых свойств вещи, о которых хранитель не знал и не
должен был знать при приеме ее на хранение;
в) в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя .
3. Если хранимая вещь не будет взята поклажедателем обратно по
истечении срока хранения, предусмотренного дого вором, или срока, в те –
чение которого поклажедатель по требованию хранителя обязан был взять
вещь обратно (часть 3 статьи 987 ), то хранитель впредь отвечает за
утрату, недостачу или повреждение этой вещи лишь при наличии с его
стороны умысла или грубой неосторожности.

Статья 989. Размер ответственности хранителя

1. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или пов –
реждением вещи, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 423
настоящего Кодекса, если законом или договором не предусмотрено иное.
2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю
утратой, недостачей или повреждением вещи, возмещаются:
а) за утрату и недостачу вещей в размере стоимости утр аченных или
недостающих вещей;
б) за повреждение вещей в размере суммы, на которую понизилась их
стоимость;
3. Если в результате повреждения, за которое хранитель отвечает,
качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована
по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться
и потребовать от хранителя возместить стоимость этой вещи, а также
возмещения других убытков, если это предусмотрено законом или догово –
ром.

Статья 990. Возмещение убытков, п ричиненных хранителю

Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные
свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на
хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.

Статья 991. Прекращение обя зательства хранения по требованию пок –
лажедателя

Хранитель обязан по требованию поклажедателя немедленно возвра –
тить принятую на хранение вещь, хотя бы договором был определен иной
срок возвращения.
Однако в этом случае поклажедатель обязан возместить хранителю
убытки, вызванные досрочным прекращением обязательства, если договором
не предусмотрено иное.

Статья 992. Применение общих положений о хранении к отдельным его
ви дам

Общие положения о хранении (статьи 972 – 991) применяются к от –
дельным его видам, если правилами об отдельных видах хранения, предус –
мотренными статьями 994 – 1112 настоящего Кодекса, другими законами и
иными правовыми актами не установлено иное.

Статья 993. Хранение в силу закона

Правила настоящей главы применяются и к обязательствам хранения,
возникающим в силу закона, если законодательством не установлены иные
правила.

2. Отдельные виды хранения

Статья 994. Хранение в ломбарде

1. На хранение в ломбард могут быть приняты от граждан движимые
вещи, предназначенные для личного потребления.

2. Договор хранения вещи в ломбарде оформляется выдачей ломбардом
именной сохранной квитанции.
3. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по сог –
лашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества,
обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на
хранение.
4. Ломбард обязан страховат ь в пользу поклажедателя за свой счет
принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки, произведенной в
соответствии с частью 3 настоящей статьи.

Статья 995. Невостребованные из ломбарда вещи

1. При уклонении поклажедателя от обратного по лучения вещей лом –
бард обязан хранить их в течение трех месяцев. По истечении этого сро –
ка невостребованные вещи могут быть проданы ломбардом в порядке, уста –
новленном частью 2 статьи 985 настоящего Кодекса.
2. Из суммы, вырученной от продажи ве щей, погашаются плата за
хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы возвра –
щается ломбардом владельцу сохранной квитанции по ее предъявлении.

Статья 996. Хранение ценностей в банке

1. Банк может принимать на хранение ц енные бумаги, драгоценные
металлы и камни, драгоценные вещи и иные ценности, а также документы.
2. Договор хранения ценностей в банке оформляется выдачей банком
поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого яв –
ляется основанием для выдачи банком хранимых ценностей поклажедателю.
3. В случаях, предусмотренных договором хранения (депозита) цен –
ных бумаг, банк помимо обеспечения их сохранности осуществляет также
юридически значимые действ ия в отношении этих бумаг (представительство
и т.п.).
4. Хранимые банком ценности могут быть выданы банком поклажедате –
лю или его представителю по предъявлении сохранного документа .
5. Договор хранения ценностей с использованием индивидуальн ого
банковского сейфа (ячейки сейфа, отдельного помещения для хранения)
может заключаться путем совершения банком действий по принятию ценнос –
тей на хранение и выдачи поклажедателю ключа от сейфа, карточки, иден –
тифицирующей поклажедателя, иного знака или документа, которые удосто –
веряют право предъявителя на доступ к сейфу и получение из него цен –
ностей.
Если иное не предусмотрено договором, поклажедатель вправе в лю –
бое время забирать ценности из сейфа, возвращать их обратно, работать
с хранимыми документами. Банк при этом имеет право учета получения и
возврата ценностей поклажедателем.
При получении поклажедателем, в том числе временном, части цен –
ностей из сейфа банк несет ответственность за сохранность оставшейся
части ценно стей.
Установленные настоящей статьей правила хранения ценностей в бан –
ковском сейфе не распространяются на случаи, когда банк предоставляет
свой сейф другому лицу в пользование на условиях имущественного найма.

Статья 997. Хранение в камерах хранения транспортных организаций

1. Находящиеся в ведении транспортных организаций камеры хранения
обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и иных граждан, незави –
симо от наличия у них проездных документов. Договор хранения в камерах
хранения транспортных организаций признается публичным (статья 458 ).
2. В подтверждение приема вещей на хранение в камеры хранения
(кроме автоматических) поклажедателю выдается квитанция или номерной
жетон.
3. Сумма убытков, понесенных поклажедателем вследствие утраты,
недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, выплачива –
ется поклажедателю в суточный срок, если при сдаче вещей на хранение
была произведена их оценка либо если сторон ы пришли к соглашению отно –
сительно суммы подлежащих возмещению убытков.
4. Вещи могут быть сданы в камеры хранения на срок в пределах,
установленных специальными правилами или соглашением сторон. Вещи, не
востребованные в указанные сроки, камер а хранения обязана хранить еще
в течение трех месяцев. По истечении этого срока невостребованные вещи
могут быть проданы, а вырученные от продажи суммы распределены в соот –
ветствии со статьей 995 настоящего Кодекса .
5. В случае утраты квитанции или жетона сданные в камеру хранения
вещи выдаются поклажедателю по предъявлении доказательств о принадлеж –
ности ему этих вещей.

Статья 998 . Хранение в гардеробах организаций

1. Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмезд –
ным, если вознаграждение за хранение не оговорено при сдаче вещи на
хранение.
2. В подтверждение приема вещи на хранение в гардероб хранитель
выдает поклажедателю номерной жетон или иной знак, подтверждающий при –
нятие вещи на хранение.
3. Сданна я в гардероб вещь выдается предъявителю жетона. При этом
хранитель не обязан проверять полномочия предъявителя жетона на полу –
чение вещи. Однако, хранитель вправе задержать возврат вещи предъяви –
телю жетона, если у него возникли сомнения в принадлежности жетона его
предъявителю.
4. Хранитель вправе выдать вещь из гардероба и тогда, когда пок –
лажедатель утерял жетон, но факт сдачи им вещей в гардероб или принад –
лежности их ему не вызывает сомнений у хранителя или доказан поклаже –
дателем.

Статья 999. Хранение в гостинице

1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглаше –
ния за утрату или повреждение вещей за исключением денег, иных валют –
ных ценностей и ценных бумаг, внесенных в гостиницу проживающим в ней
лицом, кроме случаев, когда утрата или повреждение произошли вследс –
твие непреодолимой силы, свойств самой вещи либо по вине самого прожи –
вающего, сопровождающих его лиц или его посетителей.
Внесенно й в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гости –
ницы, либо вещь, помещенная в предназначенном для этого месте (гости –
ничном номере и др.).

2. Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей и
ценных бумаг только при условии, е сли они были приняты на хранение.
3. Проживающее в гостинице лицо, обнаружившее утрату, или повреж –
дение своих вещей, обязано без промедления заявить об этом гостинице.
В противном случае гостиница освобождается от ответственности.
4. Гостиница не освобождается от ответственности за сохранность
вещей проживающих в ней лиц, хотя бы она сделала объявление о том, что
не принимает на себя этой ответственности.
5. Правила настоящей статьи применяются также в отношении хране –
ния в мотелях, домах отдыха, санаториях, общежитиях, банях и тому по –
добных организациях, а также в организациях, имеющих специально отве –
денные места для хранения верхней одежды, головных уборов и иных по –
добных вещей граждан, посещающих организаци ю.

Статья 1000. Хранение спорных вещей (секвестр)

1. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми
возник спор о праве на вещь, передают спорную вещь третьему лицу, ко –
торый обязуется по разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которо –
му она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех споря –
щих лиц (договорный секвестр).
2. Спорная вещь может быть передана на хранение в порядке сек –
вестра по решению суда (судебный секвестр).
Хранителем по судебн ому секвестру может быть как лицо, назначен –
ное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих
сторон. В обоих случаях требуется согласие хранителя, если иное не
следует из закона.
3. На хранение в порядке секвестра могут быт ь переданы как движи –
мые, так и недвижимые вещи.
4. Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра,
имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если договором
или решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное.

3. Хранение на товарном складе

Статья 1001. Товарный склад

Товарным складом признается организация, осуществляющая хранение
товаров и оказывающие связанные с хранением услуги в качестве предпри –
нимательской деятельности.

Статья 1002. Договор складского хранения

1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель)
обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровла –
дельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.
2. Договор складского хранения оформляется в письменной форме пу –
тём выдачи складских документов ( статья 1007 ).

Статья 1003. Хранение вещей с правом распоряжения ими

Если из законодательства или договора следуе т, что товарный склад

может распоряжаться сданными ему на хранение товарами, то к отношениям
сторон применяются положения о займе, однако время и место возврата
товаров определяются положениями о хранении.

Статья 1004 . Обязанности товарного склад а

1. Товарный склад обязан соблюдать условия (режим) хранения, ус –
тановленные в стандартах, технических условиях, технологических инс –
трукциях, инструкциях по хранению, правилах хранения отдельных видов
товаров, иных обязательных для склада сп ециальных нормативных докумен –
тах.
2. Товарный склад обязан произвести за свой счет осмотр товаров
при приеме на хранение.
3. Товарный склад обязан предоставить товаровладельцу возможность
осмотра товаров или их образцов, если хранение осуществляется с обез –
личением, взятия проб и принятия мер, необходимых для обеспечения сох –
ранности товаров.
4. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется
срочно изменить условия х ранения, товарный склад вправе принять требу –
емые срочные меры самостоятельно. Он обязан уведомить товаровладельца
о принятых мерах.
5. При обнаружении повреждений товара склад обязан немедленно
составить акт и в тот же день известить товаровлад ельца по адресу, за –
явленному им товарному складу.

Статья 1005. Требования товаровладельца к товарному складу

Если иное не предусмотрено договором об утрате, недостаче или
повреждениях товара, возникших в результате ненадлежащего хран ения,
товаровладелец обязан заявить товарному складу при получении товара со
склада, а о скрытых недостатках в течение семи дней с момента обнару –
жения таких недостатков. Если о повреждениях и недостаче товара в со –
ответствующие сроки складу не будет з аявлено, товарный склад не несет
ответственности за убытки, за исключением случаев, когда убытки причи –
нены вследствие его умысла или грубой неосторожности.

Статья 1006. Отказ товарного склада от договора хранения

Товарный склад вправе отказ аться от исполнения договора хранения
в случаях, когда поклажедатель утаил опасный характер товара, что гро –
зит нанесением существенного ущерба.

Статья 1007. Складские документы

1. Товарные склады могут выдавать в подтверждение принятия това –
ров на хранение один из следующих складских документов:
а) двойное складское свидетельство;
б) простое складское свидетельство;
в) складскую квитанцию.
2. Двойное складское свидетельство, каждая его часть и простое
складское свидете льство являются ценными бумагами.
3. Двойное и простое складское свидетельство могут быть предметом

залога.

Статья 1008. Двойное складское свидетельство

1. Двойное складское свидетельство состоит из складского свиде –
тельства и залоговог о свидетельства (варранта), которые могут быть от –
делены одно от другого.
2. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть
указаны:
а) наименование и адрес склада, принявшего товар на хранение;
б) текущий номер складского с видетельства по реестру склада;
в) наименование организации либо имя гражданина, от которых при –
нят товар на хранение, а также место нахождения (место жительства) то –
варовладельца;
г) наименование и количество товара, число товарных мест;
д) срок, на который товар принят на хранение, если таковой уста –
навливается;
е) тарифы и порядок оплаты хранения;
ж) дата принятия и выдачи товара;
з) подпись уполномоченного лица и печать товарного склада.

Статья 1009. Права держателя складского и залогового свидетельст –
ва на товар

1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право
распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме.
2. Держатель складс кого свидетельства, отделенного от залогового
свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со
склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству.
3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель
складского свидетельства, имеет право залога на товар в размере выдан –
ного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему. При за –
логе товара об этом делается отметка на складском свидетельстве.

Статья 1010. Передача складского и залогового свидетельства

Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут переда –
ваться вместе или порознь по передаточным надписям.

Статья 1011. Простое складское свидетельство

1. Простое складское свидетельство выдается на пр едъявителя.
2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения,
предусмотренные статьей 1008, а также указание на то, что оно выдано
на предъявителя.

Статья 1012. Выдача товара по двойному складскому свидетельству

1. Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового
свидетельства (двойного складского свидетельства) в обмен на оба эти
свидетельства вместе.
Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового

свидетельства, но вн ес сумму долга по нему, товар выдается складом не
иначе как в обмен на складское свидетельство и при условии взноса всей
суммы долга по залоговому свидетельству.
2. Держатель складского и залогового свидетельств вправе требо –
вать выдачи товара по ч астям. При этом в обмен на первоначальные сви –
детельства ему выдаются новые свидетельства на товары, оставшиеся на
складе.
3. Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи выдавший
товар держателю складского свидетельства, не имеющему зал огового сви –
детельства и не внесшему сумму долга по нему, несет ответственность
перед держателем залогового свидетельства за платеж всей причитающейся
по нему суммы.

ГЛАВА 51. СТРАХОВАНИЕ

Статья 1013. Добровольное и обяза тельное страхование

1. Страхование осуществляется на основании договоров имуществен –
ного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим
лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
Договор личного страхов ания является публичным договором (статья
458).
2. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается
обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или
имущество других лиц либо свою гражданскую ответств енности перед дру –
гими лицами за свой счет либо за счет заинтересованных лиц (обязатель –
ное страхование), страхование осуществляется путем заключения догово –
ров в соответствии с правилами настоящей главы.
При обязательном страховании страхователь обязан заключить дого –
вор со страховщиком на условиях, предусмотренных законодательством,
регулирующим данный вид страхования.
3. Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхо –
вания жизни, здоровья и имущества граждан за счет ср едств, предостав –
ленных из соответствующего бюджета (обязательное государственное стра –
хование).

Статья 1014. Интересы, страхование которых не допускается

1. Страхование противоправных интересов не допускается.
2. Не допускается страхова ние убытков от участия в играх, лотере –
ях и пари.
3. Не допускается страхование расходов, к которым лицо может быть
принуждено в целях освобождения заложников.
4. Условия договоров страхования, противоречащие частям 1 -3 нас –
тоящей статьи, ничт ожны.

Статья 1015. Договор имущественного страхования

1. По договору имущественного страхования одна сторона (страхов –
щик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу ко –

торого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие
этого события убытки в застрахованном имуще стве либо убытки в связи с
иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое воз –
мещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
2. По договору имущественного страхования могут быть застрахова –
ны:
а) имущес тво;
б) риск гражданской ответственности, риск ответственности по обя –
зательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также
ответственности по договорам (статьи 1 017 и 1018);
в) предпринимательский риск – риск неполучения ожидаемых доходов
от предпринимательской деятельности из -за нарушения своих обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности
по не зависящим от предпринима теля обстоятельствам (статья 1019).

Статья 1016. Страхование имущества

1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в
пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основан –
ный на законодательстве или догов оре интерес в сохранении этого иму –
щества, в пользу его собственника, лица, имеющего на имущество иное
вещное право, арендатора, подрядчика, хранителя, комиссионера и т.п.
2. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя мо –
жет быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобрета –
теля .
При заключении такого договора страхователю выдается страховой
полис на предъявителя. При осуществлении прав по такому договору необ –
ходимо представление этого полиса страховщику.

Статья 1017. Страхование ответственности за причинение вреда

1. По договору страхования риска ответственности по обязательст –
вам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или иму –
ществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого
страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена.
2. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда заст –
рахован, должно быть назв ано в договоре страхования. Если это лицо в
договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности са –
мого страхователя.
3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда
считается заключенным в пользу лиц, которым може т быть причинен вред
(выгодоприобретателей).

Статья 1018. Страхование ответственности по договору

1. Страхование риска ответственности за нарушение договора допус –
кается в отношении ответственности индивидуального предпринимателя или
коммерчес кой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение
публичного договора (статья 458) и в других случаях, предусмотренных
законом.

2. По договору страхования риска ответственности за нарушение до –
говора может быть застрахован только риск ответственности самого стра –
хователя. Договор страхования, не соответствующий этому требованию,
ничтожен.
3. Риск ответственности за нарушение договора считается застрахо –
ванным в пользу стороны, перед к оторой по условиям этого договора
страхователь должен нести соответствующую ответственность (выгодопри –
обретателя).

Статья 1019. Страхование предпринимательского риска

По договору страхования предпринимательского риска (подчасть 2
част и 2 статьи 1015) может быть застрахован предпринимательский риск
только самого страхователя и только в его пользу.
Договор страхования предпринимательского риска лица, не являюще –
гося страхователем, ничтожен.
Договор страхования предпринимате льского риска в пользу лица, не
являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страховате –
ля.

Статья 1020. Договор личного страхования

1. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обя –
зуется за обусловленную догов ором плату (страховую премию), уплачивае –
мую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или вып –
лачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму)
в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или
другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), дос –
тижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного
предусмотренного договором события (страхового случая).
Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу ко –
торого заключен договор.
2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу
застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодопри –
обретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по дого –
вору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретате –
лями признаются наследники застрахованного лица.
Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застра –
хованным лиц ом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным ли –
цом страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия
застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может
быть признан недействительным по иску застрахованного л ица, а в случае
смерти этого лица по иску его наследников.

Статья 1021. Обязательное страхование

1. Законом может быть установлена обязанность страховать:
– жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц
на случай причинен ия вреда их жизни, здоровью или имуществу;
– риск своей гражданской ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц
или нарушения договоров с другими лицами.

Обязанность выступать в качестве страхователя возлагается законом
на определенных в нем лиц. Законом могут быть установлены и иные виды
обязательного страхования.
2. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть
возложена на гражданина ни по закону, ни по д оговору.
3. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им по –
рядке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или в опе –
ративном управлении имущество, являющееся государственной собствен –
ностью, может быть возложена обязанность страховать это имущество.
4. В случаях, когда обязанность страхования имущества не вытекает
из закона, а основана на договоре с владельцем имущества или на учре –
дительных документах юридического лица, являюще гося собственником иму –
щества, такое страхование не является обязательным в смысле настоящей
статьи и не влечет последствий, предусмотренных статьей 1023 настояще –
го Кодекса.

Статья 1022. Осуществление обязательного страхования

1. Обязательн ое страхование осуществляется путем заключения дого –
вора страхования лицом, на которое возложена обязанность такого стра –
хования (страхователем), со страховщиком.
2. Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя .
3. Объекты, по длежащие обязательному страхованию, риски, от кото –
рых они должны быть застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм
определяются законом, а в случае, предусмотренной частью 3 статьи 1036
настоящего Кодекса, – законом или в установленном им порядке.

Статья 1023. Последствия нарушения правил об обязательном страхо –
вании

1. Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено
обязательное страхование, вправе, если ему известно, что страхование
не осуществлено, потребовать в судебном порядке его осуществления ли –
цом, на которое возложена обязанность страхования в качестве страхова –
теля.
2. Если лицо, на которое возложена в качестве страхователя обя –
занность страхования, не осуществило его или заключило договор страхо –
вания на условиях, ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравне –
нию с условиями, определенными законом, оно при наступлении страхового
случая несет ответственность перед выгодопр иобретателем на тех же ус –
ловиях, на каких должно было бы быть выплачено страховое возмещение
при надлежащем страховании.
3. Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложена
обязанность страхования, благодаря тому, что оно не выполн ило эту обя –
занность либо выполнило ее ненадлежащим образом, взыскиваются по иску
органов государственного страхового надзора в доход Республики Таджи –
кистан с начислением на эти суммы процентов в соответствии со статьей
426 настоящего Кодекса.

Статья 1024. Страховщик

В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать юри –

дические лица, являющиеся коммерческими организациями и имеющие лицен –
зию на осуществление страхования соответствующего вида.
Требования, которым должны о твечать страховые организации, поря –
док их лицензирования и осуществления государственного надзора за их
деятельностью определяются законом об организации страхового дела.

Статья 1025. Выполнение обязанностей по договору страхователем и
выгодоприобретателем

1. Заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя,
в том числе и тогда, когда им является застрахованное лицо, не осво –
бождает страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, ес –
ли только договором не предусмотрено иное либо обязанности, лежащие на
страхователе, выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
2. При предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения по договору имуществен ного страхования либо
страховой суммы по договору личного страхования страховщик вправе пот –
ребовать от него, в том числе и тогда, когда выгодоприобретателем яв –
ляется застрахованное лицо, выполнения обязанностей по договору стра –
хования, включая об язанности, лежащие на страхователе, но не выполнен –
ные им. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет выгодоп –
риобретатель.

Статья 1026. Форма договора страхования

1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение этого требования влечет недействительность договора,
за исключением договора обязательного государственного страхования.
2. Договор страхования может быть заключен п утем составления од –
ного документа (часть 2 статьи 466 ) либо вручения страховщиком стра –
хователю на основании его письменного или устного заявления подписан –
ного страховщиком страхового полиса (свидетельства, сертификата, кви –
танции), содержащего условия договора страхования.
В этом случае согласие страхователя заключить договор на предло –
женных страховщиком условиях подтверждается принятием от страховщика
указанных в абзаце первом настоящей части документов и уплатой страхо –
вой премии либо при внесении страховой премии в рассрочку уплатой пер –
вого взноса.
3. Страховщик при заключении договора вправе применять разрабо –
танные им стандартные формы договора страхования (страхового полиса)
по отдельным видам страхования .

Статья 1027. Страхование по генеральному полису

1. Систематическое страхование разных партий однородного имущест –
ва (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенно –
го срока может по соглашению страхователя со страховщи ком осущест –
вляться на основании одного договора страхования путём выдачи гене –
рального полиса.
2. Страховая сумма определяется по предложению страхователя, в
установленной как среднегодовая сумма поступающих и выбывающих из сфе –

ры страховат еля товаров.

Статья 1028. Существенные условия договора страхования

1. При заключении договора имущественного страхования между стра –
хователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
а) об определенном имуществе либо ином иму щественном интересе,
являющемся объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого произво –
дится страхование (страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о порядке определения размера страхового возмещен ия, если до –
говором предусмотрена возможность его выплаты в размере, меньшем, чем
страховая сумма;
д) о размере страховой премии и сроке (сроках) ее уплаты;
е) о сроке действия договора.
2. При заключении договора личного страхования между страховате –
лем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
а) о застрахованном лице;
б) о характере события, на случай наступления которого в жизни
застрахованного лица осуществ ляется страхование (страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о размере страховой премии и сроке (сроках) её уплаты;
г) о сроке действия договора.
3. Если договор страхования содержит условия, ухудшающие положе –
ние граждани на, являющегося страхователем, застрахованным лицом или
выгодоприобретателем, по сравнению с положениями, установленными зако –
нодательством, вместо этих условий договора применяются соответствую –
щие положения законодательства.

Статья 1029. Опре деление условий договора страхования в правилах
страхования

1. Условия, на которых заключается договор страхования, могут
быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего
вида, принятых, одобренных или утв ержденных страховщиком либо объеди –
нением страховщиков (правилах страхования).
2. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в
текст договора страхования (полиса), обязательны для страхователя (вы –
годоприобретателя), если в договор е (полисе) прямо указывается на при –
менение таких правил и сами правила изложены в одном документе с дого –
вором (полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В
последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил
стра хования должно быть удостоверено записью в договоре.
3. При заключении договора страхования страхователь и страховщик
могут договориться об изменении или исключении отдельных положений
правил страхования и о включении в договор положений, отсутс твующих в
правилах.
4. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту
своих интересов на правила страхования соответствующего вида, на кото –
рые имеется ссылка в договоре страхования (полисе), даже если эти пра –
вила в силу настоящей с татьи для него необязательны.

Статья 1030. Сведения, предоставляемые страхователем при заключе –
нии договора

1. При заключении договора страхователь обязан сообщить страхов –
щику известные страхователю обстоятельства, имеющи е существенное зна –
чение для определения вероятности наступления страхового случая и раз –
мера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные
страховщиком в стандартной форме договора страхования (полиса), пере –
данных страхователю правилах страхования или письменном запросе.
2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов стра –
хователя на какие -либо вопросы страховщика, страховщик не может впос –
ледствии т ребовать расторжения договора либо признания его недействи –
тельным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены страхователем.
3. Если после заключения договора будет установлено, что страхо –
ватель сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельст –
вах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик вправе потребо –
вать признания договора недействительным и применения последствий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 204 настоя щего Кодекса.
Страховщик не может требовать признания договора недействитель –
ным, если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали.

Статья 1031. Право страховщика на оценку страхового риска

1. При заключении договора стра хования имущества страховщик впра –
ве произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назна –
чить экспертизу в целях установления его действительной стоимости.
2. При заключении договора личного страхования страховщик вправе
произвести о бследование страхуемого лица для установления фактического
состояния его здоровья.

Статья 1032 . Тайна страхования

Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате стра –
хования сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоп риобре –
тателе, их состоянии здоровья, а также об имущественном положении этих
лиц. За нарушение тайны страхования страховщик, в зависимости от рода
нарушенных прав и характера нарушения, несет ответственность в соот –
ветствии с правилами статей 153 нас тоящего Кодекса.

Статья 1033. Страховая сумма

1. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить стра –
ховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он
обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма),
определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с
правилами настоящей статьи.
2. При страховании имущества или предпринимательского риска, если
договором не п редусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать
их действительной стоимости (страховой стоимости), каковой считается:

– для имущества его действительная стоимость в месте его нахожде –
ния в день заключения договора страхования;
– для пре дпринимательского риска доходы от предпринимательской
деятельности, которых страхователь, как можно ожидать, лишился бы при
наступлении страхового случая.
3. В договорах личного страхования и договорах страхования граж –
данской ответственности с траховая сумма определяется сторонами по их
усмотрению.

Статья 1034. Оспаривание страховой стоимости имущества

Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования,
не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, ко гда
страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом
на оценку страхового риска (часть 1 статьи 1045), был умышленно введен
в заблуждение относительно этой стоимости.

Статья 1035. Дополнительное имущественное страхование

1. Если имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь
в части страховой стоимости, страхователь (выгодоприобретатель) вправе
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого страхов –
щика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхо –
вания не превышала страховой стоимости.
2. Несоблюдение положений части 1 настоящей статьи влечет пос –
ледствия, предусмотренные частью 4 статьи 1036 настоящего Кодекса.

Статья 1036. Последствия страхования сверх страховой стоимости

1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования иму –
щества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость,
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превы –
шает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае
не подлежит.
2. Если в соответствии с договором страхования страховая премия
вносится в рассрочку и к моменту установления обстоят ельств, указанных
в части 1 настоящей статьи, она внесена не полностью, оставшиеся стра –
ховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорцио –
нально уменьшению размера страховой суммы.
3. Если завышение страховой суммы в договоре ст рахования явилось
следствием обмана со стороны страхователя, страховщик вправе требовать
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму
полученной им от страхователя страховой премии.
4. Правила, предусмотренные в частях 1 -3 н астоящей статьи, соот –
ветственно применяются и в том случае, когда страховая сумма превысила
страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта
у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование).
Сумма страхового возмещения , подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению перво –
начальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.

Статья 1037 . Двойное страхование

1. Правила, предусмотренные в статье 1036 настоящего Кодекса, со –
ответственно применяются и в том случае, когда страховая сумма превы –
сила страховую стоимость в результате страхования одного и того же
имущества или предпринимательского риска у двух или нескольких стра –
ховщиков (двойное страхование).
2. При двойном страховании имущества или предпринимательского
риска каждый страховщик несет обязанность выплатить страховое возмеще –
ние в пределах заключенного им договора, однако общая сумма страховых
возмещений, полученная от всех страховщиков, не может превышать реаль –
ного ущерба.
При этом страхователь (выгодоприобретатель) вправе получить стра –
ховое возмещение с любого страховщика в пределах страховой суммы, пре –
дусмотренной заключенным с ним договором. В случае, если полученное
страховое возмещение не покрывает реального ущерба, страхователь (вы –
годоприобретатель) вправе получить недостающую сумму с другого стра –
ховщика.
3. При двойном личном страховании кажд ый страховщик выполняет
свои страховые обязательства перед страхователем, застрахованным лицом
и выгодоприобретателем самостоятельно, независимо от выполнения обяза –
тельств другими страховщиками.

Статья 1038. Сострахование

Объект страхования может быть застрахован по одному договору сов –
местно несколькими страховщиками (сострахование). Если в таком догово –
ре не определены права и обязанности каждого из страховщиков, они со –
лидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выпл ату
страхового возмещения по договору имущественного страхования или стра –
ховой суммы по договору личного страхования.

Статья 1039. Страховая премия и страховые взносы

1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
страховат ель (выгодоприобретатель), обязан уплатить страховщику в по –
рядке и сроки, установленные договором страхования.
2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежа –
щей уплате по договору страхования, вправе применять разработанные им
страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой
суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой
премии в рассрочку, договором могут быть опреде лены последствия неуп –
латы в установленные сроки очередных страховых взносов.
4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового
взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе ограничить
размер подлежащих выплате страхов ого возмещения по договору имущест –
венного страхования или страховой суммы по договору личного страхова –
ния суммой, пропорциональной уплаченной ему части страховой премии, и
зачесть сумму просроченного страхового взноса.

Статья 1040. Недействител ьность договора страхования

Договор страхования является ничтожным в случаях, когда:
а) к моменту заключения договора объект страхования не существо –
вал;
б) по договору имущественного страхования было застраховано иму –
щество, добытое преступным путем, являвшееся предметом преступления
или подлежавшее конфискации.
Договор страхования является ничтожным также в случае, предусмот –
ренном статьей 1041 настоящего Кодекса, и в других случаях, предусмот –
ренных настоящ им Кодексом и иными законами.

Статья 1041. Замена застрахованного лица

1. В случае, когда по договору страхования риска ответственности
за причинение вреда (статья 1044) застрахована ответственность лица,
иного, чем страхователь, последний вправе, поскольку иное не предус –
мотрено договором, в любое время до наступления страхового случая за –
менить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика.
2. Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования,
может быть заме нено страхователем другим лицом лишь с согласия самого
застрахованного лица и страховщика.

Статья 1042. Замена выгодоприобретателя

Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в
договоре страхования, другим лицом, письмен но уведомив об этом стра –
ховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после то –
го, как он предъявил страховщику требование о выплате страхового воз –
мещения или страховой суммы.

Статья 1043. Начало действия договора страхования

1. Договор страхования, если в нём не предусмотрено иное, вступа –
ет в силу в момент уплаты страховой премии или первого её взноса.
2. Страхование, обусловленное договором, распространяет ся на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в
силу.

Статья 1044. Досрочное прекращение договора страхования

1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на ко –
торый он был заключен в случае:
1) гибели застрахованного имущества по иным причинам, чем наступ –
ление страхового случая;
2) прекращения в установленном порядке предпринимательской дея –
тельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск
гражданской ответственн ости, связанной с этой деятельностью;
3) признания недееспособным или ограничения дееспособности граж –
данина, риск гражданской ответственности которого был застрахован.
2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от дого –
вора стра хования в любое время, если к моменту отказа возможность нас –

тупления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
части 1 настоящей статьи.
3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятель –
ствам, указанным в части 1 настоящей статьи, если эти обстоятельства
наступили по причинам, не зависящим от страхователя (выгодоприобрета –
теля), страховщик имеет право на часть страховой премии пропорциональ –
но времени, в течение которого действовало страхование, и должен возв –
ратить излишне полученную часть страховой премии. В остальных случаях
досрочного прекращения договора страхования по обстоятельствам, ука –
занным в абзаце первом части 1 настоящей ст атьи, страховщик сохраняет
право на всю сумму страховой премии.
При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от дого –
вора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если договором не предусмотрено иное.

Статья 1045. Последствия увеличения страхового риска в период
действия договора страхования

1. В период действия договора имущественного страхования страхо –
ватель (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать стра хов –
щику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельст –
вах, сообщенных страховщику при заключении договора,если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изм енения, оговоренные
в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю
правилах страхования.
2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличе –
ние страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно уве –
личению риска.
Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против измене –
ния условий договора страхования или доплаты страховой премии, стра –
ховщик вправе потребовать ра сторжения договора в соответствии с прави –
лами, предусмотренными главой 28 настоящего Кодекса
3. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем пре –
дусмотренной в части 1 настоящей статьи обязанности страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора (часть 5 статьи 485).
4. При лично страховании последствия изменения страхового риска в
период действия договора страхования, указанные в частях 2 и 3 настоя –
щей статьи, могут наступить, только если они прямо предусмотрены в до –
говоре.

Статья 1046. Переход прав на застрахованное имущество к другому
лицу

При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интере –
сах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и
обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли
права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия
имущества по основаниям, указанным в част и 2 статьи 259 настоящего Ко –
декса, и отказа от права собственности(статья 260).

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, долж –
но незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика.

Статья 1047. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая

1. Страховать по договору имущественного страхования после того,
как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан неза –
медлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представи –
теля. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно
должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре спосо –
бом.
Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому из –
вестно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен
воспользоваться правом на страховое возмещение по заключенному в его
пользу договору.
2. Неисполнение обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей
статьи, дает страховщику право отказать в выплате страхового возмеще –
ния, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о нас –
туплении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое воз –
мещение.
3. Правила, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, соот –
ветственно применяются к договору личного страхования, если страховым
случаем является смерть застрахованного лица или причинение вреда его
здоровью. При этом устанавливаем ый договором срок уведомления страхов –
щика не может быть менее двадцати дней.

Статья 1048. Уменьшение убытков от страхового случая

1. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором
имущественного страхования, страхователь обяз ан принять все доступные
меры, чтобы уменьшить возможные убытки.
Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям
страховщика, если они сообщены страхователю.
2. Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков, подлежащих
возм ещению страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний страховщика, должны быть возмещены
страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмеще –
нием других убытков они могут превысить страховую сумму.
3. Страховщик освобождается от возмещения убытко в, возникших
вследствие того, что страхователь умышленно не принял мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.

Статья 1049. Последствия наступления страхового случая по вине
страхователя, выгодоприобретателя или застрахован но –
го лица

1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или
страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица.
2. Законом могут б ыть предусмотрены случаи освобождения страхов –
щика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного
страхования или уменьшения размера возмещения при наступлении страхо –
вого случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выго доп –
риобретателя.

Статья 1050. Основания освобождения страховщика от выплаты стра –
хового возмещения и страховой суммы

1. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное,
страховщик освобождается от выплаты стра хового возмещения (страховой
суммы), если страховой случай наступил вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного зара –
жения;
2) военных действий, маневров или иных военных мероприятий, а
также гражданской войны.
2. Если договором имущественного страхования не предусмотрено
иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за
убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста
или уничтожения застрахованного имуществ а по распоряжению государс –
твенных органов.

Статья 1051. Отказ в выплате страхового возмещения или страховой
суммы

1. Страховщик вправе отказать страхователю (выгодоприобретателю)
в выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования
или страховой суммы по договору личного страхования в случаях, когда:
1) действие договора страхования прекратилось до наступления
страхового случая, в том числе по основаниям, указанным в статьях 1043
и 1044 настоящего Кодекса;
2) договор страхования является ничтожным по основаниям, предус –
мотренным настоящим Кодексом или иными законами, в том числе по осно –
ваниям, указанным в статье 1040 настоящего Кодекса;
3) страховщик освобождается от выплаты страхово го возмещения или
страховой суммы по основаниям, указанным в статьях 1047 -1049 настояще –
го Кодекса;
4) страховщиком предъявлен иск о признании договора страхования
недействительным по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом или
иными закона ми, либо о расторжении договора страхования вследствие то –
го, что страхователь (выгодоприобретатель) воспрепятствовал расследо –
ванию обстоятельств страхового случая или определению размера причи –
ненных убытков.
2. Решение страховщика об отказе в выплате страхового возмещения
или страховой суммы должно быть сообщено страхователю (выгодоприобре –
тателю) не позднее, чем в течение пятнадцати дней после их обращения
за выплатой страхового возмещения и страхов ой суммы, и должно содер –
жать мотивированное обоснование причин отказа.
3. Отказ страховщика выплатить страховое возмещение или страховую
сумму может быть оспорен путем предъявления к нему иска в суде.

Статья 1052. Выплата страховой суммы по договору личного страхо –
вания

1. Страховая сумма по договору личного страхования выплачивается
лицу, в пользу которого заключен договор (часть 2 статьи 1020) незави –
симо от сумм, причитающихся страхователю, застрахованному лицу или вы –
годоприобретателю по социальному страхованию, социальному обеспечению,
по другим договорам страхования или в порядке возмещения вреда.
2. Страховая сумма по договору личного страхования, выплачиваемая
наследникам застрахованного лица на основа нии части 2 статьи 1020 нас –
тоящего Кодекса, не входит в состав наследства застрахованного лица.

Статья 1053. Переход к страховщику прав страхователя на возмеще –
ние ущерба (суброгация)

1. Если договором имущественного страхо вания или законом не пре –
дусмотрено иное, к страховщику, уплатившему страховое возмещение, пе –
реходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое страхо –
ватель (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.
2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выго –
доприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
3. Страхователь (вы годоприобретатель) обязан передать страховщику
все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходи –
мые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требова –
ния.
4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные стра –
ховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
страхователя (выгодоприобретателя), страховщик освобождается от уплаты
страхового возмещения полностью ил и в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне уплаченной суммы возмещения.

Статья 1054. Перестрахование

1. Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, приня –
тый на себя страховщиком по договору страхования, мож ет быть им заст –
рахован полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по
заключенному с последним договору перестрахования.
2. К договору перестрахования применяются правила настоящей гла –
вы, подлежащие применению в отношении страхова ния предпринимательского
риска. При этом страховщик по договору страхования (основному догово –
ру), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем
договоре страхователем.
3. При перестраховании ответственным перед страхователем по ос –
новному договору страхования за выплату страхового возмещения или
страховой суммы остается страховщик по этому договору.
Однако в случае ликвидации страховой организации, являющейся
страховщиком по основному договору страхования, до наступления страхо –
вого случая его права и обязанности по этому договору в перестрахован –
ной части переходят к страховщику по договору перестрахования .

4. Допускается последовательное заключение двух или нескольких
договоров перестрахования. Каждый из таких договоров считается основ –
ным договором страхования в отношении следующего договора перестрахо –
вания.

Статья 1055. Взаимное страхование

1. Граждане и юридические ли ца могут страховать свое имущество и
иные имущественные интересы, указанные в пункте 2 статьи 1030 настоя –
щей главы на взаимной основе путем объединения в обществах взаимного
страхования необходимых для этого средств.
2. Общества взаимного страхо вания осуществляют страхование иму –
щества и иных имущественных интересов своих членов и являются неком –
мерческими организациями.
Особенности правового положения обществ взаимного страхования и
условия их деятельности определяются в соответстви и с настоящим Кодек –
сом, законом о взаимном страховании.
3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и иму –
щественных интересов своих членов осуществляется непосредственно на
основании членства, если учредительными документами общ ества не пре –
дусмотрено заключение в этих случаях договоров страхования.
Правила настоящей главы применяются к отношениям по страхованию
между обществом взаимного страхования и его членами, поскольку иное не
предусмотрено законом о взаимном страховании, учредительными докумен –
тами соответствующего общества или установленными им правилами страхо –
вания.
4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного стра –
хования допускается лишь в случаях, предусмотренных законом о взаимном
страховании.
5. Общество взаимного страхования может в качестве страховщика
осуществлять страхование интересов лиц, не являющихся членами общест –
ва, если такая страховая деятельность предусмотрена его учредитель ными
документами, общество образовано в форме коммерческой организации,
имеет лицензию на осуществление страхования соответствующего вида и
отвечает другим требованиям, установленным законом об организации
страхового дела.
Страхование инте ресов лиц, не являющихся членами общества взаим –
ного страхования, осуществляется обществом по договорам страхования в
соответствии с правилами настоящей главы.

Статья 1056. Обязательное государственное страхование

1. В целях обеспечения со циальных интересов граждан и интересов
государства законом может быть установлено обязательное государствен –
ное страхование жизни, здоровья и имущества государственных служащих
определенных категорий. Обязательное государственное страхование осу –
щест вляется за счет средств, выделяемых на эти цели из государственно –
го бюджета.
2. Обязательное государственное страхование осуществляется непос –
редственно на основании законодательства о таком страховании указанны –
ми в этих актах государственными страховыми или иными государственными
организациями (страховщиками) либо на основании договоров страхования,

заключаемых в соответствии с этими актами страховщиками и страховате –
лями.
3. Правила настоящей главы прим еняются к обязательному государс –
твенному страхованию, поскольку иное не предусмотрено законодательст –
вом о таком страховании и не вытекает из существа соответствующих от –
ношений по страхованию.

Статья 1057. Применение общих правил страховании к специальным
видам страхования

Правила предусмотренные настоящей главой, применяются к отношени –
ям по страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков,
морскому страхованию, медицинскому страхованию, страхованию ба нковских
вкладов и страхованию пенсий постольку, поскольку законами об этих ви –
дах страхования не установлено иное.

ГЛАВА 52. Совместная деятельность (простое товарищество)

Статья 1058. Договор о совместной деятельности (простое товари –
щества)

1. По договору о совместной деятельности двое или более лиц, обя –
зуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной цели, не
противоречащей зако ну.
2. Договор о совместной деятельности должен быть заключен в пись –
менной форме.
3. Сторонами договора могут быть индивидуальные предприниматели и
(или) коммерческие организации.

Статья 1059. Вклады участников

1. Вкладом участника признается все то, что он вносит в общее де –
ло, в частности деньги, иное имущество, профессиональные и иные зна –
ния, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.
2. Вклады участников предполагаются равными по стоимости, если
иное не следует из договора или фактических обстоятельств. Денежная
оценка вклада участника производится по соглашению между товарищами.

Статья 1060. Общее имущество участников

1. Внесенное участниками имущество, которы м они обладали на праве
собственности, а также произведенная в результате совместной деятель –
ности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы
признаются их общей долевой собственностью, поскольку иное не установ –
лено законом или до говором.
Имущество, находящееся в общей долевой собственности участников,
а также их общие требования и общие исключительные права образуют об –
щее имущество товарищей. Общее имущество используется в интересах всех
участников.
2. Ведение бухгал терского учета общего имущества может быть пору –
чено одному из участников.

3. Пользование общим имуществом участников осуществляется по их
общему согласию, а при недостижении согласия – в порядке, устанавлива –
емом судом.
4. Обязанности участников по содержанию общего имущества и поря –
док возмещения затрат, связанных с выполнением этих обязанностей, пре –
дусматриваются договором.

Статья 1061. Ведение общих дел участников

1. Ведение общих дел участников до говора о совместной деятельнос –
ти осуществляется в порядке, предусмотренном договором.
2. При ведении общих дел каждый участник вправе действовать от
имени всех участников, если договором не установлено, что все его
участники ведут дела совме стно, либо ведение дел поручено отдельным
участникам.
При совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется
согласие всех участников.
3. В отношениях с третьими лицами полномочие участника совершать
сделки от имени всех участников удостоверяется доверенностью, выданной
ему остальными участниками, или явствует из договора.
4. В отношениях с третьими лицами участники не могут ссылаться на
ограничения прав по ведению общих дел участника, совершившего сделку,
за исключением слу чаев, когда они докажут, что в момент заключения
сделки третье лицо знало или заведомо должно было знать о наличии та –
ких ограничений.
5. Участник, совершивший от имени всех участников сделки, в отно –
шении которых его право на ведение дел было ог раничено, либо заключив –
ший в интересах всех участников сделки от своего имени, имеет право на
возмещение произведенных им из своих средств расходов по делу, если
необходимость этих сделок не была в разумные сроки оспорена другими
участниками.
Если такими сделками другим участникам причинены убытки, они
вправе требовать их возмещения.
6. Решения, касающиеся общих дел, принимаются участниками по об –
щему согласию, если иное не предусмотрено договором.
7. Участники договора, у полномоченные на ведение общих дел, имеют
право на отдельное вознаграждение, если это предусмотрено договором.

Статья 1062. Право участника на информацию

Каждый участник независимо от того, уполномочен ли он вести общие
дела, вправе знакомитьс я со всей документацией по ведению дел. Отказ
от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению участни –
ков, не допускаются.

Статья 1063. Общие расходы, убытки и ответственность участников

1. Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной
деятельностью участников, определяется их соглашением. В отсутствие
такого соглашения каждый участник несет расходы и убытки пропорцио –
нально стоимости его вклада в общее дело.
Не допускается соглашение, полностью осво бождающее кого -либо из

участников от участия в покрытии общих расходов или убытков.
2. Если договор о совместной деятельности не связан с осуществле –
нием его участниками предпринимательской деятельности, то по общим до –
говорным обязательствам кажды й участник отвечает всем своим имуществом
пропорционально стоимости его вклада в общее дело.
По общим обязательствам, возникшим не из договора, участники от –
вечают солидарно.
Если договор о совместной деятельности связан с осуществлением
его участниками предпринимательской деятельности, то по общим обяза –
тельствам участники отвечают солидарно.

Статья 1064. Распределение прибыли

Прибыль, полученная участниками в результате их совместной дея –
тельности, распределяется пропор ционально стоимости вкладов участников
в общее дело, если иное не предусмотрено договором или иным соглашени –
ем участников. Не допускается соглашение об устранении кого -либо из
участников от участия в прибыли.

Статья 1065. Выдел доли участника п о требованию его кредитора

Кредитор участника договора о совместной деятельности вправе
предъявить требование о выделе его доли в общем имуществе в соответс –
твии со статьей 303 настоящего Кодекса.

Статья 1066. Прекращение договора о совм естной деятельности

1. Договор о совместной деятельности прекращается:
1) вследствие объявления кого – либо из участников безвестно от –
сутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) вследствие объявления кого -либо из участн иков несостоятельным
(банкротом);
3) вследствие смерти участника либо ликвидации или реорганизации
участвующего в договоре юридического лица, если договором или последу –
ющим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях
между остальными участниками либо замещение умершего участника (реор –
ганизованного юридического лица) его наследниками (правопреемниками);
4) вследствие отказа кого -либо из участников от дальнейшего учас –
тия в бессрочном договоре о совместной деяте льности;
5) вследствие расторжения договора о совместной деятельности,
заключенного с указанием срока, по требованию одного из участников в
отношениях между ним и остальными участниками;
6) вследствие расторжения договора по соглашению учас тников;
7) вследствие истечения срока договора о совместной деятельности;
8) вследствие достижения цели договора о совместной деятельности,
либо наступления условий, делающих достижение этой цели невозможным;
9) в результате выдела доли уча стника по требованию его кредито –
ра;
10) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом или
договором о совместной деятельности.
Договором о совместной деятельности или последующим соглашением
его участников может быть предусмотрено сохранение договора в отноше –

ниях между остающимися участниками в случаях, указанных в подчасти
первой, второй, четвертой, пятой и девятой настоящей части.
2. При прекращении договора о совместной деятельности вещи, пере –
данные в общее владени е и (или) пользование участников, возвращаются
предоставившим их участникам без вознаграждения, поскольку иное не
предусмотрено соглашением сторон.
С момента прекращения договора о совместной деятельности его
участники несут солидарную отве тственность по неисполненным общим обя –
зательствам в отношении третьих лиц.
Раздел имущества, находившегося в общей собственности участников,
и возникших у них общих прав требования, осуществляется в порядке, ус –
тановленном статьей 302 настоящего Кодекса.
Участник, внесший в общую собственность индивидуально определен –
ную вещь, вправе при прекращении договора о совместной деятельности
требовать возврата ему этой вещи, при условии соблюдения интересов ос –
тальных участников и кредиторов.

Статья 1067. Отказ от бессрочного договора о совместной деятель –
ности

Заявление об отказе лица от бессрочного договора о совместной де –
ятельности должно быть сделано этим лицом не позднее, ч ем за три меся –
ца до предполагаемого выхода из договора, если иной срок не установлен
договором.
Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного договора
о совместной деятельности не допускается.

Статья 1068. Расторжение договора о со вместной деятельности по
требованию стороны

Наряду с основанием, указанным в подчасти первой части 2 статьи
482 настоящего Кодекса, сторона договора о совместной деятельности,
заключенного с указанием срока или с указанием це ли в качестве отмени –
тельного условия, вправе требовать расторжения договора в отношениях
между собой и остальными участниками по уважительной причине с возме –
щением остальным участникам реального ущерба, причиненного расторжени –
ем договора.

Статья 1069. Ответственность участника, отказавшегося от договора
или потребовавшего его расторжения

В случае, когда договор о совместной деятельности не был прекра –
щен в результате заявления кем – либо из участников об отказ е от даль –
нейшего в нем участия либо расторжения договора по требованию одного
из участников, лицо, участие которого в договоре прекратилось, отвеча –
ет перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период
его участия в договоре, так, как если бы оно осталось участником дого –
вора о совместной деятельности.

ГЛАВА 53. Публичный конкурс

Статья 1070. Организация публичного конкурса

1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения
или выдаче и ной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение рабо –
ты или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выпла –
тить обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями прове –
дения конкурса признан его победителем.
2. Публичн ый конкурс может быть открытым, когда предложение орга –
низатора конкурса принять участие в конкурсе обращено ко всем желающим
путем объявления в печати и иных средствах массовой информации или
закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется
определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса.
Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалифика –
цией его участников, когда организатором конкурса проводится предвари –
тельный отбор лиц, пожелавших принять участие в конкурсе .
3. Объявление о публичном конкурсе должно содержать условия, пре –
дусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов
работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления,
размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результа –
тов.
4. К публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с
победителем конкурса договор, правила настоящей главы применяются пос –
тольку, поскольку стат ьями 479 -481 настоящего Кодекса не предусмотрено
иное.

Статья 1071. Изменение условий и отмена публичного конкурса

1. Лицо, объявившее о публичном конкурсе, вправе изменить его ус –
ловия или отменить конкурс только в течение перв ой половины установ –
ленного для представления работ срока.
2. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть
сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен.
3. Если при изменении условий конкурса или его отмене были нару –
шены требования, указанные в частях 1 или 2 настоящей статьи, лицо,
объявившее о проведении конкурса, должно возместить убытки, понесенные
из -за этого участниками конкурса, кто до этого полностью или частично
выполнил предусмотренную в извещении работ у.
4. Если при изменении условий конкурса или его отмене были нару –
шены требования, указанные в частях 1 или 2 настоящей статьи, лицо,
объявившее о проведении конкурса, должно возместить убытки, понесенные
из -за этого участниками конкурса.
5. Лицо, объявившее о проведении конкурса, освобождается от обя –
занности возмещения расходов и убытков, установленной частью 3 настоя –
щей статьи, если докажет, что указанная работа заведомо не соответс –
твовала условиям конкурса.

Статья 1072. Решение о выплате награды

1. Решение о выплате награды победителю конкурса должно быть вы –
несено и сообщено участникам публичного конкурса в порядке и в сроки,
установленные в объявлении о конкурсе.
2. Если указанные в об ъявлении результаты достигнуты в работе,
выполненной совместно двумя или более лицами, награда распределяется

между ними в соответствии с их соглашением. Если такое соглашение не
достигнуто, порядок распределения награды определяется судом.

Статья 1073. Использование победивших на публичном конкурсе про –
изведений науки, литературы и искусства

Если предмет публичного конкурса составляют произведения науки,
литературы или искусства, лицо, объявившее конкурс, приобрет ает преи –
мущественное право на заключение с автором произведения договора об
использовании произведения с выплатой ему авторского гонорара, если
иное не было предусмотрено условиями конкурса.

Статья 1074. Возврат участникам публичного конкурс а представлен –
ных работ

Лицо, объявившее о публичном конкурсе, обязано возвратить участ –
никам конкурса работы, не удостоенные награды, если иное не предусмот –
рено объявлением о конкурсе или не вытекает из характера выполненной
работы.

ГЛАВА 54. Публичное обещание награды

I. Общие положения

Статья 1075. Обязанность выплаты награды

1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения
или о выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит ука –
занное в объявлении действие в указанный в нем срок, обязано выплатить
обещанную награду любому, кто совершил соответствующие действия, в
частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о наг –
раде, необходимые сведения.
2. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он оп –
ределяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора
– судом.
3. Обязанность выплаты награды возникает независимо от того, со –
верш ено ли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением
или независимо от него.
4. В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили
несколько лиц, право на получение награды приобретает тот из них, кто
совершил соответствующе е действие первым.
Если действие, указанное в объявлении, совершено двумя или более
лицами одновременно, награда между ними делится поровну или в ином
предусмотренном соглашением между ними порядке.
5. Если иное не предусмотрено в объявлении или не вытекает из ха –
рактера указанного в нем действия, соответствие выполненного действия
содержащимся в объявлении требованиям определяется лицом, публично
обещавшим награду, а в случае спора – судом.

Статья 1076. Отмена публичного обещания награды

1. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же

форме отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом
объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимос ть отказа
или дан определенный срок для совершения действия, за которое обещана
награда, либо к моменту объявления об отказе одно или несколько отоз –
вавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.
2. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто
объявил о награде, от возмещения отозвавшемуся лицу, расходов, поне –
сенных им в связи с совершением указанного в объявлении действия. Раз –
мер возмещения во всех случаях не может превышать указанной в объявле –
нии награды.

2. Особенности проведения игр и пари

Статья 1077. Требования, связанные с организацией игр и пари и
участием в них

Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией
игр или пари, основанных на риске (азар тных игр и пари) или с участием
в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц,
принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угро –
зы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр
или пари и требований, вытекающих из отношений, указанных в статье
1088 настоящего Кодекса.

Статья 1078. Особенности проведения лотерей, тотализаторов и иных
игр государством и органами местной власти

1. Отношения между г осударством, административно -территориальным
образованием или лицом, получившими от уполномоченного государственно –
го органа разрешение (лицензию) на проведение лотерей, тотализаторов
(взаимных пари) и других основанных на риске игр, с участниками и гр
основаны на договоре. Такой договор оформляется выдачей лотерейного
билета, квитанции или иного документа и признается заключенным с мо –
мента оплаты участником стоимости лотерейного билета или иной оплаты
участия в игре.
2. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи,
тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен
организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр
размере, форме (денежной или в натуре) и сроки, а если срок в этих ус –
ловиях не был указан – не позднее десяти дней с момента подведения ре –
зультатов игр.
3. В случае неисполнения организатором игр указанной в части 2
настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, в тотали –
заторе или в иных играх, вправе требовать выплаты ему выигрыша, а так –
же возмещения убытков, причиненных нарушением договора со стороны ор –
ганизатора.

ГЛАВА 55. Обязательства вследствие причинения вреда

I. Общие положения

Статья 1079. Общие основания ответственности за причинение вреда

1. Вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием)
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридичес –
кому лицу, подлежит возмещению лицом, прич инившим вред, в полном объ –
еме.
Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на ли –
цо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена повышенная ответс –
твенность причинителя вреда или более высок ий размер возмещения.
2. Причинивший вред освобождается от возмещения вреда, если дока –
жет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотре –
но возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя.
3. Вред, причиненный правомерным и действиями, подлежит возмещению
в случаях, предусмотренных законом.

Статья 1080. Предупреждение причинения вреда

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием
к иску о запрещении действий, создающих такую опасность.
2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации
предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, кото –
рая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе
обязать ответчика, помимо возмещения вреда, пре кратить соответствующую
деятельность.
Суд может отказать в иске о прекращении соответствующей деятель –
ности, если ее прекращение противоречит общественным интересам. Отказ
в прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возме –
щение вреда, причиненного этой деятельностью.

Статья 1081. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой
обороны, если при этом не были превышены ее пределы.

Статья 10 82. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим лицам,
если эта опасность при данных обстоятельствах не могла бы ть устранена
иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд
может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах
которого действовал причинивший вре д, либо освободить от возмещения
вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего
вред.

Статья 1083. Ответственность юридического лица или гражданина за
вред, причиненный его работником

1. Юридическое л ицо либо гражданин возмещает вред, причиненный
его работником при исполнении им своих трудовых (служебных, должност –
ных) обязанностей.

2. Применительно к положениям настоящего Кодекса об обязательст –
вах вследстви е причинения вреда работниками признаются граждане, вы –
полняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также
на основании гражданско -правового договора, если при этом они действо –
вали или должны были действовать по заданию и под контр олем соответс –
твующего юридического лица или гражданина за безопасным ведением ра –
бот.
Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возме –
щают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении пос –
ледними предприниматель ской, производственной или иной деятельности
товарищества или кооператива.

Статья 1084. Ответственность за вред, причиненный государственны –
ми органами, органами местной власти, а также их
должностными лица ми

1. Вред, причиненный в результате издания государственными орга –
нами актов, не соответствующих законодательству, подлежит возмещению
на основании решения суда независимо от вины органов и должностных
лиц, издавших акт. Вред возмещается з а счет государственного бюджета
(статья 151). Представителем казны выступают финансовые органы либо
другие органы и граждане по специальному поручению (часть 3 статьи
150).
2. Вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) долж –
ностн ых лиц государственных органов в области административного управ –
ления, возмещается на общих основаниях (статья 1100) за счет денежных
средств, находящихся в распоряжении этих органов. При их недостаточ –
ности вред возмещается субсидиарно за счет госуд арственного бюджета.

Статья 1085. Органы и лица, выступающие от имени бюджета при воз –
мещении вреда за ее счет

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими
законами причиненный вред подлежит возмещению за счет бюджета респуб –
лики или бюджета местной власти, от имени бюджета выступают соответс –
твующие финансовые органы.

Статья 1086. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следс –
твия, прокуратуры и суда

1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осужде –
ния, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в к ачестве меры пресечения заключения под стражу или под –
писки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в
виде ареста или исправительных работ, возмещается государством в пол –
ном объеме, независимо от вины должностных лиц органов до знания, пред –
варительного следствия, прокуратуры и суда, в порядке, установленном
законом.
2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результа –
те иной незаконной деятельности органов дознания, предварительного
следствия, прокурат уры и суда, возмещается на общих основаниях, если

иное не предусмотрено законом (часть 2 статьи 1084).
3. Вред, причиненный в результате вынесения незаконного решения
по гражданским делам, возмещается в случае, если вина судьи определена
в установл енном законом порядке.

Статья 1087. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответс –
твенность

Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответствен –
ность в порядке добровольного или обязательного страхования, при не –
достаточности страховой суммы для полного возмещения причиненного вре –
да, возмещают разницу между страховой суммой и фактическим размером
ущерба.

Статья 1088. Ответственность за вред, причиненный несовершенно –
летними в возрасте до четырнадцати лет

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четыр –
надцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители), опеку –
ны, если не докажут , что вред возник не по их вине.
2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответству –
ющем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты
населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона яв –
ляется его опекуном это учреждение обязано возместить вред, причинен –
ный малолетним, если не докажет, что вред возник не по его вине.
3. Если малолетний причинил вред в то время, когда находился под
надзором учебного заведения, воспитательного, лечебного ил и иного уч –
реждения, обязанного осуществлять за ним надзор, а также лица, осу –
ществлявшего надзор на основании договора, эти учреждения и лица отве –
чают за вред, если не докажут, что вред возник не по их вине в осу –
ществлении надзора.
Если р одители (усыновители), опекуны умерли или они, а также дру –
гие граждане, указанные в части 3 настоящей статьи, не имеют достаточ –
ных средств для возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потер –
певшего, а сам причинитель, ставший полностью дееспособным, располага –
ет такими средствами, суд, с учетом имущественного положения потерпев –
шего и причинителя, а также других обстоятельств, вправе принять реше –
ние о возмещении вреда полностью или частич но за счет имущества самого
причинителя.

Статья 1089. Ответственность за вред, причиненный несовершенно –
летними от четырнадцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет самос тоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях.
2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнад –
цати до восемнадцати лет нет имущества или иных источников доходов,
достаточных для возмещения вреда, вред д олжен быть возмещен полностью
или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечите –
лем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадца –

ти лет, нуждающийся в попе чении, находился в соответствующем воспита –
тельном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения
или в другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является
его попечителем, эти учреждения обязаны возместить вред полностью или
в недостающей части, если не докажут, что вред возник не по их вине.
3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответс –
твующего учреждения по возмещению вреда прекращается по достижении
причинившим вред совершеннолетия либо когда у него до достижения со –
вершеннолетия появятся имущество или иные источники доходов, достаточ –
ные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия
приобрел дееспособность.

Статья 1090. Ответственность родителей, лишенных родительских
прав за вред, причиненный несовершеннолетними

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить от –
ветственность за вред, причиненный его несоверш еннолетними детьми в
течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если пове –
дение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадле –
жащего осуществления им обязанностей по воспитанию ребенка.

Статья 1091. Ответственнос ть за вред, причиненный гражданином,
признанным недееспособным

1. Вред, причиненный гражданином, признанный недееспособным
(статья 30), возмещает его опекун или организация, обязанная осущест –
влять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их ви –
не.
2. Обязанность опекуна или организации по возмещению вреда, при –
чиненного гражданином, признанным недееспособным, не прекращается и в
случае восстановления его дееспособности.
3. Если опекун умер ли бо не имеет достаточных средств для возме –
щения вреда, а сам причинитель располагает такими средствами, суд с
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя, а также
других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда, причи –
ненного жизни и здоровью потерпевшего, полностью или частично за счет
имущества самого причинителя.

Статья 1092. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным ограниченно дееспособным

Вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно дееспособ –
ным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами (статья 31), возмещается самим причинителем на общих осно –
ваниях.

Статья 1093. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не
способным понимать значение своих действий

1. Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоя –
нии, когда он не мог понимать значение своих действий или руководить

ими, не отвечает за причиненный им вред.
2. Причинитель не освобождается от ответственности, если сам при –
вел себя в такое состояние употреблением спиртных напитков, наркоти –
ческих средств и ли иным способом.
3. Если вред причинен лицом, который не мог понимать значения
своих действий или руководить ими вследствие душевной болезни или сла –
боумия, обязанность возместить вред может быть возложена судом на про –
живающих совместно с этим лицом его трудоспособных: супруга, родите –
лей, совершеннолетних детей, которые знали о таком состоянии причини –
теля вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным и уч –
реждении над ним опеки.

Статья 1094. Ответственность за вред, причиненные деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих

1. Под источником повышенной опасности следует понимать физичес –
кие, физико -химические, химические и биологические силы, используемые
субъектами гражданского права в силу принадлежащего им права собствен –
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо по дру –
гим допускаемым основаниям (договор, закон, административный акт и
т.п.) и представляющие повышенную опасность для окружающих.
2. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, про –
мышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.)
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности,
если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или
гражданина, которые владеют источником на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на лю –
бом другом законном основании (договоре имущественного найма, доверен –
ности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения
компетентного органа о передаче источника и т.п.)
3. Владельцы источников повышенной опасности несут солидарную от –
ветственность за вред, причиненный в результате взаимодействия источ –
ников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по ос –
нованиям, пре дусмотренным частью 1 настоящей статьи.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышен –
ной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях. При
этом:
вред, причиненный по вине одной стороны, возмещается в полн ом
объеме этой стороной;
вред, причиненный по вине обеих или нескольких сторон, возмещает –
ся соразмерно степени вины каждой из них.
При невозможности установить степень вины каждой из сторон от –
ветственность распределяется между ними поровну. При отсутствии вины
сторон в причинении вреда ни одна из них не имеет права требовать воз –
мещения вреда. Каждая из сторон несет в таком случае риск понесенных
ею убытков.
4. Владелец источника повы шенной опасности не отвечает за вред,
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из обла –
дания владельца в результате противоправных действий других лиц. От –

ветственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в
так их случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При
наличии вины владельца в противоправном изъятии из его обладания ис –
точника повышенной опасности, ответственность может быть возложена как
на владельца, так и на лиц, завладевших источн иком повышенной опаснос –
ти.

Статья 1095. Ответственность за совместно причиненный вред

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим со –
лидарно.
По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить
на лиц, с овместно причинивших вред, долевую ответственность.

Статья 1096. Право регресса к лицу, причинившему вред

1. Возместивший вред, причиненный другим лицом (работником при
исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей, лицом,
управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного
требования к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной
размер не установлен законом.
2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред,
вправе требов ать с каждого из причинителей долю выплаченного потерпев –
шему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причини –
теля. При невозможности определить степень вины доли признаются равны –
ми.
3. Государство, возместившее вред, причиненный должностными лица –
ми органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
(часть 1 статьи 1086), имеет право регресса к этим лицам в случаях,
когда вина таких лиц установлена приговором суда, вступившим в закон –
ную силу.
4. Госуда рственные органы социальной защиты, возместившие вред,
причинённый потерпевшему имеют право регресса к виновному причинителю
вреда.
5. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях
1088 – 1091 настоящей главы, не имеют права обратн ого требования (рег –
ресса) к лицу, причинившему вред.

Статья 1097. Объём и размер возмещаемого вреда

1. Объём вреда представляет собой величину причинённого ущерба,
на которую происходит уменьшение имущественного состояния потерпевше –
го.
2. Размер возмещаемого вреда – это определённая величина компен –
сации на которую может претендовать потерпевший.

Статья 1098. Способы возмещения имущественного вреда

Присуждая возмещение вреда, суд, в соответствии с обстоятельства –
ми дела обязывает лицо, ответственное за вред, полностью возместить
причиненные убытки (часть 2 статьи 15) или возместить его в натуре
(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную

вещь и т.п.).

Статья 1099. Учет вин ы потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред

1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не
подлежит.
2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала
возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины
потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть умень –
шен.
3. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины при –
чинителя в случаях, когда его ответственность наступает независимо от
вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда
может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причине –
нии вреда жизни и здоровью гражданина отказ в возмещении не допускает –
ся.
4. Вина потерпевшег о не учитывается при возмещении дополнительных
расходов (часть 1 статьи 1101), при возмещении вреда в связи со
смертью кормильца (статья 1104), а также при возмещении расходов на
погребение (статья 1110).
5. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного
гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением
случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

2. Возмещение вреда, причиненного жизни и
здоровью гражданина

Статья 1100. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина при исполнении договорных либо иных обя –
зательств

Вред, причиненный жизни и ли здоровью гражданина при исполнении
договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной
службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей возме –
щается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если законом или
дого вором не предусмотрен более высокой размер ответственности.

Статья 1101. Объем и характер возмещения вреда, причиненного пов –
реждением здоровья

1. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здо –
ровья возмеще нию подлежит утраченный потерпевшим заработок (доходы),
который он имел либо определенно мог иметь, а также расходы, вызванные
повреждением здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобрете –
ние лекарств, протезирование, посторонний уход, санато рно -курортное
лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к
другой профессии и др.), если признано, что потерпевший нуждается в
этих видах помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение.
2. При определении утраченного заработка (доходов) пенсия по ин –
валидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным пов –
реждением здоровья, а равно другие виды пенсий, пособий и тому подоб –

ные выплаты, назначенные в счет возмещения как до, так и после причи –
нения вреда здоровью, не засчитываются. В счет возмещения вреда не
засчитывается также заработок, получаемый потерпевшим после поврежде –
ния здоровья.
3. Законом или договором может быть увеличен объем и размер воз –
мещения, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей стать –
ей.

Статья 1102. Определение заработка (доходов), утраченного в ре –
зультате повреждения здоровья

1. Размер подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода)
определяется в процентах к среднему месячному заработку (доходу) до
увечья или иного повреждения здоровья либо до наступления утраты тру –
доспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессио –
нальной трудоспособности, а при о тсутствии ее – общей трудоспособнос –
ти.
2. В состав утраченного заработка (дохода) включаются все виды
оплаты труда по трудовым и гражданско – правовым договорам (контракт),
как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые
по доходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера
(компенсации за неиспользованный отпуск, выходное пособие по увольне –
нии и т.п.). За период временной нетрудоспособности и отпуска по бере –
менности и родам учитывается выплаченное посо бие. Доходы от предприни –
мательской деятельности, а также авторский гонорар включается в состав
утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятель –
ности включаются на основании данных налоговой инспекции.
Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до
удержания налогов.
Среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления об –
щей суммы заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшество –
вавших повреждению здоро вья, на двенадцать. В случае, когда потерпев –
ший на момент причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, сред –
немесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы
заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, пр ед –
шествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.
В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не
работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо
обычный размер вознаграждения работника по его квали фикации в данной
местности, но не менее десяти установленных законом показателей для
расчета (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№849).
3. Если в заработке (доходах) потерпевшего до причинения ему
увечья или иного повреждения здоровья прои зошли устойчивые изменения,
улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по
занимаемой должности, переведен на более высоко оплачиваемую работу,
поступил на работу после окончания очного образования) и в других слу –
чаях, когда бу дет доказана устойчивость изменения или возможности из –
менения оплаты труда, при определении среднемесячного заработка учиты –
вается только заработок (доход), который он получил или должен был по –
лучить после соответствующего изменения.

Статья 1103 . Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не

достигшего совершеннолетия

1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершенно –
летнего, не достигшего четырнадцати лет и не имеющего заработка, лица,
ответственные за вред, обязаны возместить расходы, связанные с повреж –
дением здоровья.
2. По достижении потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае
причинения вреда несовершеннолетнему от четырнадцати до восемнадцати
лет, не имеющему заработк а (доходов), лица, ответственные за вред,
обязаны возместить потерпевшему, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением
его трудоспособности, исходя из десяти установленных законо м
показателей для расчетов (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№849).
Если к моменту повреждения здоровья несовершеннолетний имел
заработок, то вред возмещается, исходя из размера этого заработка, но
не ниже десяти установленных законом п оказателей для расчетов (в
редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№849). .
После начала трудовой деятельности потерпевший вправе требовать
увеличения возмещения вреда, исходя из получаемого им заработка, но не
ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им должности
или заработка работника той же квалификации по месту его работы.

Статья 1104. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате
смерти гражданина

1. В случае смерти гражданина право на возмещен ие вреда имеют
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко
дню его смерти право на получение от него содержания, ребенок умерше –
го, родившийся после его смерти, а также один из родителей, супруг ли –
бо другой член семьи, независимо от трудоспособности, который не рабо –
тает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми,
внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя
и достигшими указанного возраста, но по зак лючению медицинских органов
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе.
2. Право на возмещение вреда имеют также лица, состоявшие на иж –
дивении умершего гражданина и ставшие нетрудоспособными в течение 5
лет после его смерти.
Оди н из родителей, супруг либо другой член семьи, неработающий и
занятый уходом за указанными в части 1 настоящей статьи детьми, внука –
ми, братьями и сестрами умершего, и ставший нетрудоспособным в период
осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после оконча –
ния ухода за этими лицами.
3. Вред возмещается: несовершеннолетним – до достижения восемнад –
цати лет, учащимся в возрасте восемнадцати лет и старше – до окончания
учебы в очных учебных заведениях, но не более, чем до двадцати т рех
лет; женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти
лет – пожизненно; инвалидам – на срок инвалидности; одному из родите –
лей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившими –
ся на иждивении умершего его детьми, вн уками, братьями и сестрами – до
достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья.

Статья 1105. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти

гражданина

1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью
гражданина, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода)
умершего, исчисленного по правилам статьи 1102 настоящего Кодекса, ко –
торую они получали или имели право получать на свое содержание при его
жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов
умершего наряду с заработком включаются получавшиеся им при жизни пен –
сия, пожизненное содержание и другие аналогичные выплаты.
2. При определении размера возмещения вреда пенсии , назначенные
лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назна –
ченные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок, сти –
пендия в счет возмещения не засчитываются.
3. Исчисленный каждому из имеющих право на возмещ ение вреда в
связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему
перерасчету, кроме случаев: рождения ребенка после смерти кормильца;
назначения (прекращения) выплаты возмещения лицам, занятым уходом за
детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
Законом или договором может быть увеличен объем и размер возмеще –
ния.

Статья 1106. Изменение размера возмещения вреда

1. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в
любое время потребовать от лица, на которого возложена обязанность
возмещении вреда, соответствующего увеличения размера возмещения, если
его трудоспособность снизилась в связи с причиненным повреждением здо –
ровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту прису ж-
дения ему возмещения.
2. Лица, на которых возложена обязанность возмещения вреда, свя –
занного с повреждением здоровья потерпевшего, вправе потребовать соот –
ветствующего снижения размера возмещения, если трудоспособность потер –
певшего возросла по сравнению с той, которая оставалась у него к мо –
менту присуждения возмещения за вред.
3. Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения
вреда, если имущественное положение гражданина, на которого возложена
обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер возмещения был сни –
жен в соответствии с частью 5 статьи 1099 настоящего Кодекса.
4. Суд может по требованию гражданина, причинившего вред, снизить
размер возмещения вреда, если его имущественное пол ожение в связи с
инвалидностью либо достижением пенсионного возраста ухудшилось по
сравнению с тем, которое было на момент присуждения возмещения вреда
(часть 5 статьи 1099).

Статья 1107. Увеличение возмещения вреда в связи с повышением
стоимости жизни и увеличением показателея для
расчетов (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№849)

Суммы возмещения вреда, выплачиваемого гражданам в связи с пов –
реждением здоровья или смертью потерпевшего, подле жат индексации в ус –
тановленном законом порядке при повышении стоимости жизни .
При повышении в установленном законом порядке показателя для

расчетов суммы возмещения утраченного заработка (дохода), иных
платежей, присужденных в связи с повреждением здоровья и смертью
потерпевшего, увеличиваются пропорционально повышению минимального
размера оплаты труда (статья 341) (в редакции Закона РТ от
03.07.2012г.№849).

Статья 1108. Платежи по возмещению вреда

1. В озмещение вреда, связанного со снижением трудоспособности или
смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами.
При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей причи –
нителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право на возме –
щение, присудить ему причитающиеся платежи единовременно, но не более,
чем за три года.
2. Взыскание дополнительных расходов может быть произведено на
будущее время в пределах сроков, установленных на основе заключения
медицинской экспертизы, а также при необходимости предварительной оп –
латы стоимости услуг и имущества (приобретение путевки, оплата проез –
да, оплата специальных транспортных средств и т.п. )
3. В случа ях, когда потерпевший в соответствии с законом вправе
потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, такое
требование удовлетворяется путем капитализации соответствующих повре –
менных платежей.

Статья 1109. Возмещение вреда в слу чае прекращения юридического
лица

1. В случае реорганизации юридического лица, признанного в уста –
новленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью,
обязанность по выплате соответствующих платежей несет его п равопреем –
ник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда.
2. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установ –
ленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и здоровью,
соответствующие платежи должны быть капи тализированы для выплаты их
потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми
актами.
3. В случаях, когда капитализация платежей не может быть произве –
дена ввиду отсутствия или недостаточности имущества у ликвидируемого
юридического лица, присужденные суммы выплачиваются потерпевшему госу –
дарством в порядке, предусмотренном законом.

Статья 1110. Возмещение расходов на погребение

Лица, ответственные за вред, связанный со смертью потерпевшего,
обязаны возмест ить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему
эти расходы.
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти рас –
ходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.

3. Возмещение вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ, услуг

Статья 1111. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ, услуг

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, либо
имуществу юридичес кого лица вследствие конструктивных, рецептурных или
иных недостатков товаров (работ, услуг), а также вследствие недосто –
верной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге) подлежит
возмещению продавцом или изготовителем (исполнителем) независ имо от их
вины и от того, состоял ли потерпевший с ними в договорных отношениях
или не состоял. Настоящее правило применяется лишь в случаях приобре –
тения товара (работ, услуг) в потребительских целях.

Статья 1112. Лица, ответственные за вред, пр ичиненный вследствие
недостатков товаров, работ, услуг

1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит воз –
мещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара.
2. Вред, причиненный вследствие недостатков работ (услуг), подле –
жит возмещению их исполнителем.
3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или дос –
товерной информации о свойствах и правилах пользования товарами, под –
лежит возм ещению в соответствии с правилами частей 1 -2 настоящей
статьи.

Статья 1113. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате
недостатков товаров, работ, услуг

1. Вред, вызванный недостатками товара (работы, услуги), п одлежит
возмещению, если он причинен в течение установленных сроков годности
товара (работы, услуги), а если срок годности не установлен – в тече –
ние десяти лет со дня производства товара (работы, услуги).
2. За пределами указанных сроков вред подлежит возмещению:
если в нарушение требований закона срок годности не установлен;
если лицо не было предупреждено о необходимых действиях по исте –
чении срока годности и о возможных последствиях при невыполнении ука –
занных действий.

Статья 1114. Основания освобождения от ответственности за вред,
причиненный вследствие недостатков товаров, работ,
услуг

Продавец или изготовитель товара, исполнитель работ (услуг) осво –
бождаются от ответственности только в случаях, если докажут, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем правил
пользования или хранения товара (результатов работ, услуг).

4. Возмещение морального вреда

Статья 1115. Возмещение морального вреда

1. Моральный вред возмещается причинителем при наличии вины при –
чинителя, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей

статьи.
2. Моральный вред возмещается независимо от вины при чинителя в
случаях, если:
вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной
опасности;
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения,
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного при –
менени я в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки
о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ;
вред причинен распространением сведений, порочащих честь, досто –
инство и деловую репутацию;
а также в иных случаях, предусмотренных законом.
3. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), наруша –
ющими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит, кроме
случаев, предусмотренных законом.

Статья 1116. Размер возмещения морального вреда

1. Моральный вред возмещается в денежной форме.
2. Размер возмещения морального вреда определяется судом в зави –
симости от характера причиненных потерпевшему физических и нравствен –
ных стр аданий, а также степени вины причинителя в случаях, когда вина
является основанием возмещения. При определении размера возмещения
вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оцени вается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
3. Моральный вред возмещается независимо от подлежащего возмеще –
нию имущественного вреда.